מסמכי מכרז 03 06 26 לפרסום באתר המועצה

מכרז פומבי

מס' 03-06-26

להתקשרות מסגרת לביצוע עבודות איטום גגות במוסדות

חינוך וציבור במועצה המקומית מיתר

יוני 2026

חתימת המציע: _______________________

עמוד 1 מתוך 77

מסמך 1

מועצה מקומית מיתר

מכרז פומבי מספר 03-06-26

להתקשרות מסגרת לביצוע עבודות איטום גגות במבני מוסדות חינוך וציבור עבור המועצה

המקומית מיתר

דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

כללי

1. המועצה המקומית מיתר (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות איטום גגות במבני

מוסדות חינוך וציבור, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ובהסכם (מסמך )4 (להלן, ביחד:

"העבודות").

2. רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף המפורטים

במסמך זה והכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז.

3. במכרז זה תבחר המועצה 2 זוכים להתקשר עימם בהסכמי מסגרת להוצאת הזמנות עבודה מעת לעת

לביצוע העבודות מושא המכרז.

4. המועצה מעריכה כי היקף הגגות לביצוע בשנת 2026 עומד על כ-4,500 מ"ר. למען הסר ספק, מובהר

כי מדובר באומדן והערכה בלבד והמועצה איננה מתחייבת לבצע את מלוא היקף העבודה האמורה.

המועצה רשאית , ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להפחית ו/או להוסיף מהיקף העבודה או להוסיף עליו שטחי גגות נוספים במהלך תקופת הביצוע.

5. ההצעות תדורגנה בהתאם לשקלול בין ציוני המחיר (%)60 וציוני האיכות (%)40 שתקבלנה ההצעות

בהתאם להוראות המכרז.

6. מכרז זה ייערך בשיטת ההנחה ממחירון דקל, ועל המציע לציין שיעור הנחה כולל ואחיד.

מסמכי המכרז

7. מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "מסמכי המכרז"):

מסמך 1 - מסמך זה - דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות מסמך -2 הצהרת המציע, על נספחיה:

נספח א' – טופס פתיחת ספק

מסמך 3 - ערבות בנקאית לקיום ההצעה

מסמך 4 - הסכם התקשרות בין הזוכה לבין המועצה, על נספחיו:

נספח א' – המפרט הכללי הבינמשרדי.

נספח ב' - נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה (ערבות ביצוע).

נספחים ג', ג׳,1 ג׳2 – נספח ביטוח (הוראות ביטוח), אישור קיום ביטוח עבודות ואישור קיום ביטוחי קבלן.

נספח ד' - הוראות בטיחות.

נספח ה' - הוראות בטחון למניעת שריפה בעבודה.

נספח ו' - הצהרה על היעדר תביעות.

מסמך 5 - תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

חתימת המציע: _______________________

עמוד 2 מתוך 77

מסמך 6 - תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים מסמך 7 - ההצעה הכספית

מסמך 8 - תצהיר העדר עבירות והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001

מסמך 9 - פורמט חוות דעת

כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

8. את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,000 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, באתר המועצה או במחלקת

הגבייה שבבניין המועצה בשדרות המייסדים ,1 מיתר, בימים א' - ה' בין השעות ,09:00-15:00 או באמצעות העברה בנקאית של הסכום הנ"ל. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 08-6684003 . בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-15:00 ולעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.metar.muni.il

תנאי סף

9. רשאי להגיש הצעה במסגרת המכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים

הבאים:

.9.1 המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל;

.9.2 המציע הינו עוסק מורשה לצורכי מע"מ;

.9.3 המציע הינו בעל רישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968;

.9.4 המציע או הקבלן העובד מטעמו לביצוע העבודות נשוא המכרז הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969 ותקנותיו)

בענף 134 בסיווג ב' 1 לפחות בוותק של 5 שנים ומעלה. מובהר כי המנוח "לפחות" מתייחס ל"סוג" ולא ל"ענף".

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על

רישומו כקבלן בענפים ובסיווגים המפורטים לעיל.

.9.5 מציע ביצע בעצמו וכקבלן ראשי עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, שביצוען הסתיים בהיקף כספי של 25,000 (עשרים וחמישה אלף) ₪ לפחות לכל עבודה (כולל מע"מ) עבור לא פחות מ- 4 (ארבע) מוסדות, ברשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2022-2025;

.9.6 המציע או מי מבעלי השליטה בו בעל תעודת "אוטם מורשה" מטעם מכון התקנים.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף העתק תעודה המעידה על האמור.

.9.7 המציע רכש את מסמכי המכרז. על המציע לצרף קבלה המעידה על ביצוע התשלום;

.9.8 המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – .1976 .9.9 המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה.

.9.10 המציע לא הורשע בעבירות שיש עימם קלון או עבירה בנושא פיסקלי כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח למס הכנסה וכיוצ"ב.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 3 מתוך 77

.9.11 המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – .1976 אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, במציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות.

.9.12 המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרז.

9. ערבות בנקאית לקיום ההצעה

10. להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי

מותנית של בנק ישראלי בנוסח המצורף כמסמך בנוסח המצורף כמסמך 3 למסמכי המכרז, בסך של 30,000 ₪ (להלן: "ערבות הקיום"). ערבות הקיום תהיה בתוקף עד ליום 30.09.26 אולם המועצה תהא רשאית להורות למציע להאריך את תוקפה בשלושה חודשים נוספים, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

11. על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה ערבות מקורית אשר תואמת לנוסח

המצורף למסמכי המכרז וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא סטיות (כלפי מעלה

או כלפי מטה). אי צירוף ערבות כלל או צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה

על הסף.

12. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז

ו/או יחזור בו מהצעתו, ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. כן תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 14 יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם, ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים, ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

13. ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום

למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם, וצירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע.

ביטוח

14. המציע, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל ויבחר כזוכה במכרז הוא ימציא

למועצה אישורי קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז (ומצורפים להסכם כנספחים ג׳,1 ג׳)2 ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

15. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת כיסוי הביטוח העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 4 מתוך 77

16. לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות אישורי

קיום ביטוחים, יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה לפי דרישתה, העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומה על ידי חברת הביטוח ובהם ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

17. למען הסר ספק מובהר בזאת;

.17.1 מציע אשר הצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי חברת ביטוח מסרבת לעשות כן ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

.17.2 מציע אשר הצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות אשר הגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי מציע אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של המועצה ולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

18. למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישורי קיום ביטוחים. למועצה

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח אישורי קיום הביטוחים ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק אשר צורף למסמכי המכרז ואי המצאת אישורי קיום ביטוחים חתומים לידי המועצה, תביא לביטול זכייתו ולחילוט הערבויות אשר הופקדו.

שאלות הבהרה

19. על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,

לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.

20. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד, את שאלותיו למנהלת יחידת חוזים והתקשרויות, עו"ד שני

בשארי, בדוא"ל metar.muni.il@shanib וזאת עד לא יאוחר מיום 14.6.26 בשעה .16:00

21. באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר

אלקטרוני, בטלפון: 08-6684003 או בדוא"ל חוזר (לא אוטומטי). פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה.

22. על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות.

23. המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא ברורות,

לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 5 מתוך 77

24. המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,

תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר קיבלו לידיהם את מסמכי המכרז מאת המועצה אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת קבלת מסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות

25. על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,

ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין המועצה, כאשר בתוך המעטפה הראשית יש

להכניס את ההצעה הכספית במעטפה סגורה נפרדת (מסמך 7 – יש לנקוב באחוז הנחה

ממחירון דקל). כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצ"ב כמסמך ,4 צריכים להיות

חתומים על ידו בתחתית כל עמוד, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין (במידה ונדרש). כל מסמכי ההצעה יוגשו בשני העתקים לא

כרוכים, כאשר את ההצעה הכספית כאמור יגיש המציע במעטפה סגורה נפרדת,

שתוכנס בתוך מעטפת ההצעה.

26. לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף 25 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים המפורטים להלן:

.26.1.1 ככל שהמציע הינו תאגיד-

.26.1.2 מסמכי ההתאגדות של התאגיד;

.26.1.3 פרופיל התאגיד;

.26.1.4 תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות או רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

.26.1.5 אישור חתום על ידי עורך דין / רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו.

.26.2 הצהרת המציע המצ"ב כמסמך 2 למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע, לאחר שהמציע מילא בה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף וכן את הפרטים הנדרשים למתן ציון איכות להצעתו. יש לצרף גם אסמכתאות המעידות על ניסיון קודם ועל השכלתו:

.26.2.1 להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בסעיף 8.5 לעיל ימלא המציע

את טבלה מספר .1

.26.2.2 לצורך מתן ציון איכות, ימלא המציע את טבלה מספר .2 .26.3 אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975;

.26.4 קבלה על רכישת מסמכי המכרז;

.26.5 אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס), התשל"ו-1976;

חתימת המציע: _______________________

עמוד 6 מתוך 77

.26.6 תצהיר חתום על ידי מורשה החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 בנוסח המצ"ב כמסמך 5 להסכם;

.26.7 תצהיר חתום על ידו בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כמסמך 6 תשובות לשאלות הבהרה (אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה);

.26.8 על המציע למלא במסמך ההצעה הכספית (מסמך 7 למסמכי המכרז) את הצעתו הכספית להשתתפות במכרז.

אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

27. ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים: %60 מחיר, %40 איכות.

28. בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן:

שלב א': בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;

שלב ב': חישוב ציוני האיכות;

שלב ג': חישוב ציוני המחיר;

שלב ד': חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.

29. שלב א' – בחינת עמידה בתנאי הסף

.29.1 המועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך בסיום המכרז (לאחר בחירת הזוכה). יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

.29.2 מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונות בין היתר לצורך קביעת ציון האיכות של ההצעה, כמפורט בסעיף 26 להלן.

30. שלב ב – חישוב ציון האיכות של ההצעה

.30.1 ציון האיכות מהווה %40 מהציון הכולל, והוא יחושב על ידי צוות מקצועי מטעם המועצה,

אשר חבריו יהיו: מנכ"לית המועצה ו/או מהנדס המועצה, מנהלת פרויקטים בהנדסה, מנהל

רכש (לפחות 3 מתוך הנ"ל) הציון יינתן על פי הנתונים שימלא המציע במסמך 2 (הצעת המציע), ההמלצות והאסמכתאות שיצורפו. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או לוודא נתונים בכל נושא הקשור לניסיון המציע בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה, לרבות באמצעות פניה ללקוחותיו ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה.

.30.2 חישוב ציוני האיכות ייערך באופן הבא:

קריטריון ניקוד

מס"ד לקריטריון

חוות דעת שתתקבל מלקוחות המציע בהתאם למסמך :9 המלצות ביחס לרמת 15 נק'

1 המקצועיות, השירות והאיכות – עד 5 המלצות כאשר כל המלצה תנוקד עד 3 נקודות.

וותק/ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף (5 שנים) 20 נק'

2

6 שנים – 4 נק'

חתימת המציע: _______________________

עמוד 7 מתוך 77

מ-6 שנים עד 7 שנים כולל – 4 נק'

מ -7 שנים עד 8 שנים כולל – 4 נק'

מ-9 שנים עד 10 שנים כולל – 4 נק'

מ-11 שנים ומעלה – 4 נק'

התרשמות מהמציע כאשר הניקוד יתבסס בין היתר על ניסיון הקודם, 5 נק'

3

מקצועיות, אמינות ושירותיות.

31. שלב ג' – חישוב ציון המחיר של ההצעה

.31.1 ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי עבור הרכיב הכספי וכל יתר ההצעות הכספיות ידורגו באופן יחסי אליה.

32. שלב ד' – חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן

.32.1 לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל, כדלקמן:

הציון הכולל = %60 X ציון המחיר + %40 X ציון האיכות 100

33. שתי ההצעות בעלות הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרזנה כהצעות הזוכות במכרז. במקרה שבו יותר

מ-2 הצעות יקבלו את הציון הכולל הגבוה ביותר, תיערך בין המציעים הגרלה. במכרז זה, תינתן עדיפות לספקים מקומיים כך שבמידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד %10 מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרז (ספק מקומי:

יחיד אשר הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים; תאגיד שבעל השליטה בו (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים במועד הגשת ההצעה.

34. למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה

שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בנוסח נספח 1.12 למסמכי המכרז.

מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.

לעניין סעיף זה – "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ()1 ו-()2 של ההגדרה אישור; "אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

א. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של

אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

ב. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ- %50 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;

"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חתימת המציע: _______________________

עמוד 8 מתוך 77

"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל.

35. במקרה של הצעות בעלות ניקוד שווה (שאינן בשליטת אישה), תהיה המועצה רשאית לבחור במציע בעל

הניסיון הרב ביותר או לבחור ביותר ממציע אחד, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה .כן תהיה המועצה רשאית, במקרה של הצעות בעלות ניקוד שווה, ליתן עדיפות למשתתף שהינו תושב מיתר.

36. על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות,

לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם (בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה) ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

37. המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו, בתוך 14 יום מיום

היוודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם. בכלל זה, ימציא הזוכה למועצה את ערבות הביצוע המצורפת כנספח ב' להסכם (מסמך .)4

כללי

38. ההצעה תישאר בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם ההסכם

על ידי המועצה, לפי המוקדם מבניהם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד ארבעה חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים.

39. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה.

40. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום

באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם מראש, כאמור בסעיף 9 לעיל.

41. המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ההסכם

ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

42. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחדר הישיבות בבניין המועצה המקומית. המועד האחרון

להגשת הצעות הינו יום 21.06.26 עד השעה .12:00 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. מועד פתיחת תיבת המכרזים ייקבע בהמשך.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 9 מתוך 77

43. בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג

את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה באופן בלעדי.

44. מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל

שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז.

45. הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של סתירה

או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זה.

שמעון פרץ,

ראש המועצה המקומית מיתר

חתימת המציע: _______________________

עמוד 10 מתוך 77

מסמך 2

הצהרת המציע להשתתפות במכרז מס' 03-06-26

1. אנו הח"מ, מציעים בזאת להתקשר עם המועצה המקומית מיתר (להלן: "המועצה") בהסכם לביצוע

עבודות איטום גגות (להלן, ביחד: "העבודות"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם (מסמך )4 ומצהיר בזאת, כדלקמן:

2. הריני מצהיר כי ידוע לי שההצעות תיבחנה בהתאם לאמות מידה לבחינת מחיר ההצעה ובהתאם

לאיכות ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.

3. הריני מצהיר בזאת כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים להשתתפות במכרז, לרבות תנאי הסף

והתנאים הנוספים, וכי ברשותי הידע, הניסיון והיכולת לספק את העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

4. להלן פירוט הניסיון הקודם שלי, כנדרש בתנאי הסף של ההצעה. כמו כן אני מצרף, להצעתי

אסמכתאות להוכחת הניסיון הקודם (ניתן לצרף למסמכי ההצעה טבלאות זהה אם ברצון המציע למלא את הפרטים בקובץ ממוחשב):

טבלה מס' 1 – ניסיון המציע

• מציע ביצע בעצמו וכקבלן ראשי עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, שביצוען הסתיים בהיקף כספי של 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪ לפחות לכל עבודה (כולל מע"מ) עבור לא פחות מ- 4 (ארבעה) מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2022-2025;

מס"ד זהות מזמין סוג העבודות ההיקף תקופת ביצוע מספר וסוגי שם

העבודות הכספי של העבודות העובדים ומספר

העבודות (חודש/שנה) שהשתתפו טלפון של

מ- ו עד בביצוע הממונה

העבודות מטעם

מזמין

העבודות

1

2

3

4

חתימת המציע: _______________________

עמוד 11 מתוך 77

טבלה מס' 2 – איכות

1. על המציע למלא את הטבלה שלהלן במלואה לצורך בחינת מדד האיכות (ניסיון מעבר לתנאי הסף

של 5 שנים).

2. יש לפרט כל תקופת ניסיון/פרויקט בשורה נפרדת, בצירוף אסמכתאות מתאימות (אישורים,

המלצות או חוזים) כנדרש במסמכי המכרז.

3. אין לכלול תקופות חופפות – תקופה חופפת תיספר פעם אחת בלבד.

מס"ד שם פרטי איש הקשר להמלצות תאריך ביצוע העבודה הגוף/הלקוח (חודש/שנה)

עבורו בוצעה

העבודה

1

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

2

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

3

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

4

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

חתימת המציע: _______________________

עמוד 12 מתוך 77

מס"ד שם פרטי איש הקשר להמלצות תאריך ביצוע העבודה הגוף/הלקוח (חודש/שנה)

עבורו בוצעה

העבודה

5

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

6

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

7

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

8

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

9

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

10

שם:__________________

טלפון:________________

תפקיד:_______________

11

שם:__________________

חתימת המציע: _______________________

עמוד 13 מתוך 77

מס"ד שם פרטי איש הקשר להמלצות תאריך ביצוע העבודה הגוף/הלקוח (חודש/שנה)

עבורו בוצעה

העבודה

טלפון:________________

תפקיד:_______________

5. אני מצהיר בזאת, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות

להגשת הצעות, לרבות ההסכם על נספחיו (מסמך ,)4 על כל תנאיהם ופרטיהם, מצהיר ומתחייב כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי ביצוע העבודות שאלתי את כל השאלות שנדרשו לי, בחנתי את הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורי ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי. בעצם הגשת הצעתי למכרז אני מצהיר ומתחייב, כי תנאי המכרז מקובלים עלי וכי לא תהיה לי כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.

6. אני מצהיר, כי ברשותי המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם

למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, וכי הצעתי זאת וביצוע העבודות על פיה הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי (במקרה של תאגיד) על פי מסמכי היסוד שלי.

7. אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשת כלפי המועצה במסגרת העבודות נשוא מכרז זה,

ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה ולאחריה, לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך ביצוע העבודות ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם המועצה.

8. אני מצהיר, כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר לאותו

מכרז.

9. ידוע לי, כי במידה ואזכה במכרז, התמורה עבור העבודות תשולם לי בכפוף למילוי התחייבויותיי

בהתאם להוראות ההסכם (מסמך 4 למסמכי המכרז) ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו.

10. ידוע לי כי המועצה אינה מתחייבת להיקף פעילות מסוים ו/או למתן בלעדיות לזוכה בתחום העבודות

נשוא המכרז.

11. אני מצרף בזאת את מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, בשלמותם, כפי שהומצאו לי על ידי המועצה,

כאשר כל העמודים חתומים על ידי, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש למכרז. בכלל זה אני מצרף להבטחת קיום הצעתי ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת בנוסח המצ"ב כמסמך 3 למסמכי המכרז.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 14 מתוך 77

12. הצעתי זו הנה סופית ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה הנני מתחייב לבצע את העבודות

(כהגדרתם לעיל), בהתאם לתנאי המכרז ולהוראות נציג המועצה ולשביעות רצונה המלא של המועצה.

הצעה זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותי מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של הסכם עמי או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. ידוע לי כי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד ארבעה חודשים נוספים, ובמקרה כאמור אני מתחייב להאריך את תוקף ערבות הקיום שלי בהתאמה ולהמציא למועצה ערבות קיום מתוקנת.

13. ידוע לי, כי אם הצעתי תזכה במכרז, הרי שתוך 14 יום מיום שתימסר לי על כך הודעה, יהיה עלי

לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של ההסכם. בכלל זה ידוע לי כי יהיה עלי להמציא למועצה את ערבות הביצוע (בנוסח המצ"ב כנספח ב' להסכם (מסמך ,)4 בסך של 40,000 ₪.

14. ידוע לי כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה

הגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהי. ידוע לי כי רק חתימת המועצה על הסכם עמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד המועצה.

15. כמו כן, במידה ואחזור בי מהצעתי ו/או שלא אמציא את המסמכים שיידרשו ממני כמפורט בסעיף 11

לעיל ו/או לא אעמוד באיזו מהתחייבויותיי על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאית לבטל את זכייתי ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרי ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה.

16. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם

במלואם.

17. התמורה המבוקשת על ידי עבור ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז מפורטת בהצעה הכספית

(מסמך 7 למסמכי המכרז).

18. כמו כן, ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספית במלואה ורשאית ליישם חלקים

ממנה.

19. הריני להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי התמורה המפורטים בהצעת המחיר מהווים את התמורה

הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול העבודות הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או

דרישה אחרת העולים ממכרז זה וכי פרט לכך לא אהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר כלשהו

מהמועצה או מהחברה הכלכלית לפיתוח מיתר.

20. הנני מצהיר בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת התעריפים שבהצעת המחיר

הבאתי בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתי וזאת, ללא כל

יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות

הנכללות בהם.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 15 מתוך 77

ולראיה באנו על החתום:

תאריך _____________ שם המציע ___________________ כתובת ___________________

ת.ז / מס' תאגיד ___________________

מס' טלפון ___________________

מס' פקס ___________________

חתימת המציע ___________________

אישור עו"ד:

אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשה חתימה מטעם _______________ (להלן -

"המציע") וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

________________ __________________ __________________ תאריך שם חתימה

חתימת המציע: _______________________

עמוד 16 מתוך 77

נספח א' למסמך 2

טופס פתיחת ספק

שם הספק: ___________________________________________________________

מספר עוסק ___________________ תיק ניכויים ____________________

כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________

מיקוד __________ או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

טלפון ________________ נייד________________ פקס _________________

כתובת אי-מייל ________________________________________________________

אישורים

תוקף אישור ניהול ספרים ________________________ אישור מצורף (חובה)

תוקף אישור ניכוי מס ________________________ אישור מצורף (חובה)

עוסק פטור כן/לא אישור מצורף (חובה)

פרטי חשבון בנק

שם הבנק ___________________________________ מספר הבנק ___________

שם הסניף ___________________________________ מספר הסניף ___________

שם החשבון ____________________________ מספר חשבון __________________

אסמכתא מצורפת (חובה): צילום שיק/אישור בנק

חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

חתימת המציע: _______________________

עמוד 17 מתוך 77

מסמך 3

נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

לכבוד

מועצה מקומית מיתר

שד' המייסדים ,1 מיתר

א,ג,נ

הנדון: ערבות מס' ____________

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 30,000 ₪ (ובמילים: שלושים אלף שקלים חדשים)

(להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש מאי 2026 לבין המדד הידוע ביום התשלום (להלן: "הפרשי הצמדה").

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ (להלן: "החייב")

בקשר עם מכרז מס' 03-06-26 אשר הוצא על ידכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 30.09.26 ועד בכלל.

ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

בכבוד רב,

בנק_________

סניף________

חתימת המציע: _______________________

עמוד 18 מתוך 77

מסמך 4

הסכם מסגרת לביצוע עבודות איטום לגגות

שנערך ונחתם במיתר ביום _______ בחודש _______ 2026

בין: המועצה המקומית מיתר

שד' המייסדים ,1 מיתר

(להלן: "המועצה" או "המזמין")

מצד אחד;

לבין: ___________________ (ח.פ/ע.מ______________)

מ_______________

(להלן - "הקבלן")

מצד שני;

הואיל והמועצה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 03-06-26 (להלן: "המכרז") להתקשרות מסגרת לביצוע עבודות איטום גגות מבני מוסדות חינוך וציבור, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה (מסמך )4 (להלן ביחד: "העבודות").

והואיל והקבלן השתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו לבצע את העבודות למועצה, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם זה לשביעות רצונה של המועצה ובמתכונת המתוארת להלן;

והואיל והקבלן הינו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, המיומנות והכישורים המיוחדים הדרושים לצורך ביצוע העבודות;

והואיל והמועצה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת הסכם זה.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 19 מתוך 77

2. כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות ההסכם.

3. מסמכי מכרז 03-06-26 וכן המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

נספח א'- המפרט הכללי הבינמשרדי.

נספח ב'- נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה (ערבות ביצוע);

נספחים ג',1 ג׳2 - אישור קיום ביטוח עבודות ואישור קיום ביטוחי קבלן;

נספח ד' – הוראות בטיחות;

נספח ה' - הוראות בטחון למניעת שריפה בעבודה.

נספח ו' - הצהרה על היעדר תביעות.

מסמך 5 למסמכי המכרז- תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;

מסמך 6 - תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים;

מסמך -7 הצעת המציע;

מסמך -8 הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001;

מסמך 9 – פורמט חוות דעת;

4. בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:

"המועצה" – מועצה מקומית מיתר.

"ההסכם" - הסכם זה, לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי המכרז והצעתו של הקבלן אשר הוגשה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על כל הצרופות לה וכן כל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם בעתיד (בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים).

"הקבלן" - לרבות נציגי הקבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל מי שפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים.

"המנהל" - מי שייקבע ע"י המועצה כנציג המועצה לצורך מתן הוראות לקבלן בהתאם לחוזה זה ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי המועצה לצורך חוזה זה.

"המפקח" או "איש הקשר" - מי שימונה בכתב על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.

כל עוד לא מונה מפקח או איש קשר על ידי המנהל יהיו סמכויות הפיקוח בידי המנהל.

"האתר" או "האתרים" או "אתרי העבודות" - כל מקום בו מבוצעות העבודות ו/או הכנות לעבודות בהתאם להוראות הסכם זה לרבות דרכי הגישה למקומות אלה וסביבתם הקרובה.

"העבודה" או "העבודות" או "הפרויקט" - עבודות איטום גגות במוסדות חינוך וציבור עבור מועצה מקומית מיתר וכן עבודות נוספות נלוות (לרבות צביעה, תיקונים וכיו') וכל עבודה אחרת שתימסר לקבלן לביצוע בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 20 מתוך 77

"צו התחלת עבודה" או "הזמנת עבודה" - הודעה בכתב מאת המועצה חתומה ביחס לביצוע העבודות הנדרשות לרבות מועד תחילת ביצוע ולו"ז לביצוע.

5. הצהרות והתחייבויות הקבלן

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיהם שבהסכם זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן:

5.1 כי ידוע לו, כי יהיה עליו להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לביצוע העבודות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות רצונו, כל מידע, נתון וכל דבר אחר העשוי להשפיע על עבודתו ושירותיו בהתאם להסכם זה.

5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תשתף פעולה עם הקבלן, ותספק לו, על פי בקשתו ובאופן סביר, כל מידע, מסמך או נתון המצוי ברשותה או לחילופין תפנה אותו לגורם במועצה או כל גורם אחר אשר אצלו נמצא המידע, המסמך או הנתון הרלוונטי, ותציין בפניי אותו גורם כי הקבלן פועל מטעמה.

5.3 כי הוא מתחייב לבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם זה, וזאת לפי מיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, תוך קיום מגע הדוק ושיתוף פעולה עם כל אנשי המקצוע הרלוונטיים. לשם כך ימלא הקבלן אחר כל הוראותיה של המועצה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת המועצה.

5.4 רואים את הקבלן כמי שבטרם הגיש הצעתו למכרז וחתם על ההסכם, בדק את מקום ביצוע העבודה בפועל, את כמויות וטיב העבודה והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לביצוע העבודה, מיקום מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתרי ביצוע העבודה וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בחוזה זה.

5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי ככל שלצורך מילוי התחייבויותיו יידרש הקבלן לבוא במגע עם גורמים שונים, יקפיד הקבלן לשמור על יחסי אמון עם המועצה ולהימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם המועצה.

5.6 על הקבלן להעסיק עובדים מקצועיים בעלי תעודות מקצועיות ו/או תעודות הסמכה בתחום העבודות נשוא המכרז לשביעות רצונה של המועצה. בכלל זה, על הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים הבאים:

א. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז- 2007;

ב. תקנות הבטיחות בעבודה( עבודות בðייה ,)תשמ"ח - 1988;

ג. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תש"ðט- .1999

5.7 הקבלן יהא אחראי לכל פגם ו/או ליקוי בכל הקשור לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ע"י מי מעובדיו.

5.8 אין לקבלן סמכות או אישור להעביר את העבודות נשוא מכרז זה - כולן או חלקן - לקבלן ו/או לכל מבצע אחר, והוא מתחייב להעסיק ישירות את העובדים המבצעים את העבודה מטעמו.

5.9 הקבלן מצהיר כי הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו תחול האחריות המוחלטת במקרה של פגיעה נכות או הפסד חלילה, שיגרמו לעובדיו או מי מטעמו או לכל צד שלישי, עקב ביצוע עבודות הקבלן על פי הסכם זה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 21 מתוך 77

5.10 בלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבלן, וכן יהיה זכאי להורות על הפסקת עבודתו של כל עובד ועובד - בהתאם לשיקול דעתו המוחלט .המזמין לא יהיה חייב לפצות הקבלן בדרך כלשהי עקב החלטתו לסרב לקבל עובד או לחריג עובד כאמור.

5.11 הקבלן רשום בפנקס רישום הקבלנים ענף 134 ב( 'איטום מבנה" )וזאת במועד החתימה על הסכם זה והוא מתחייב להמשיך ולהיות רשום בסיווג כאמור בפנקס רישום הקבלנים במשך כל תקופת ההתקשרות.

5.12 כי יש בידיו כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לצורך אספקת השירותים נשוא הסכם זה והוא מתחייב כי יקיים אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם וכי כל הרישיונות ויתר האישורים כאמור ימשיכו ויעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההתקשרות וכן ימציא למועצה את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות כאמור.

5.13 כי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

5.14 כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההסכם.

5.15 כי ידוע לו שהמועצה התקשרה עימו בהסכם זה על סמך הצהרותיו במסגרת המכרז ועל יסוד הצהרותיו בהסכם זה.

5.16 כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.

6. מהות ההתקשרות

6.1 הקבלן יבצע עבור המועצה את העבודות כמפורט בהסכם זה, במפרט הכללי (ככל שאינו סותר איזה מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו) ובכתב הכמויות, וכן בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח.

6.2 על הקבלן יהא לבצע את כלל העבודות באופן מושלם עם בעלי מקצוע מתאימים (לרבות בעלי הסמכה מתאימה).

6.3 חלק מעבודות הקבלן יהא כרוך בעריכת סקרי גגות מוקדמים בתיאום עם המועצה, על מנת לזהות אזורים המיועדים לביצוע העבודות, לרבות אפיון פגמים וכיו', ולקבלן לא תשולם על כך תוספת מחיר.

6.4 בנוסף, ככל שצורפו מפרט מיוחד ו/או תכניות ו/או הוראות מיוחדות על ידי המועצה תבוצענה העבודות גם בהתאם למסמכים אלו.

6.5 מודגש כי הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות עד להשלמתן ומסירתן של העבודות כשהן תקינות ופועלות לידי המועצה.

6.6 למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזאת במפורש כי אין לקבלן ולא תהיה לו כל זכות באתר, למעט הרשות להיכנס לאתר לצורך ביצוע העבודות כמתואר בהסכם זה ולתקופת הזמן הנקוב בהסכם זה בלבד.

6.7 עוד מובהר כי המועצה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות לתכולת העבודות או להורות על ביצוע חלק מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. תיאום ודיווח

חתימת המציע: _______________________

עמוד 22 מתוך 77

7.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ואת ההתחייבויות על פי הסכם זה בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם נציג המועצה.

7.2 בכל מועד שייקבע על ידי המועצה, יגיש הקבלן למועצה דין וחשבון בכתב על התקדמות העבודות, ובכלל זה ימסרו למועצה כל המסמכים אשר נערכו על ידו עד לאותה עת בקשר עם העבודות. בנוסף, ימסור הקבלן למועצה, ולפי דרישת המועצה הן לכל גוף אחר הפועל מטעם המועצה, דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע להתקדמות העבודות. המועצה רשאית לדרוש כי הדו"חות וההנחיות האמורים, או חלקם, ייערכו בכתב. כן ידאג הקבלן, במידת הצורך, לקבל מהמועצה הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיו.

7.3 מבלי לגרוע מחובת הקבלן לדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה, רשאית המועצה או מי מטעמה לבקר במשרדי הקבלן ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם או המצוי בידי הקבלן, והקבלן מתחייב לאפשר ולסייע למועצה ו/או לבאי כוחה לבצע את הבדיקות בכל עת.

7.4 מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי אין בהסכמה או באישור המועצה ו/או מי מטעמה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המקצועית הבלעדית לעבודות המבוצעות על ידו.

8. סתירה במסמכים והוראות מילויים

8.1 מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה אחרת בהם, יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז לצורך ביצוע כמפורט להלן:

8.1.1 צו התחלת עבודה/הזמנת עבודה.

8.1.2 מפרט מיוחד/תוכניות/הוראות פרטניות שניתנו על ידי המועצה – ככל שצורפו לצו התחלת עבודה/הזמנת עבודה.

8.1.3 מפרט הטכני בהסכם זה.

8.1.4 הסכם זה.

8.1.5 נוסח המכרז.

8.1.6 המפרט הכללי הבינ-משרדי (הספר הכחול).

8.1.7 מחירון דקל.

8.2 גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן לו הוראות בכתב בדבר. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.

מובהר כי הפרשנות של החוזה על נספחיו תהא בכל מקרה כזו המגדילה את זכויות המועצה ומטיבה עימה.

8.3 המנהל או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודות הוראות, לרבות תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה.

9. ביצוע

9.1 הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 23 מתוך 77

9.2 כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי ההסכם, בנאמנות ושקדנות ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנים, תקנות ,כללים, הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות (לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה), תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, וכן בהתאם לכל דין.

9.3 הקבלן יקבל וימציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודה את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות העבודה ולעניין העסקת עובדים, ויבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת העבודה, לרבות אישורי קיום ביטוחים.

9.4 דרישות הרשויות המוסמכות, תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.

9.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי הוא זכאי לבצע את העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלוונטיים לבצע את העבודות.

9.6 הקבלן יספק את כל כוח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.

9.7 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ועל פי הוראות הסכם זה, הקבלן ינפיק למועצה תעודות אחריות ביחס לטובין השונים לרבות היריעות המותקנות על ידו וזאת עד ולא יאוחר מ-7 ימים מתום התקנתם ותקופת האחריות הקבועה בדין ו/או במסמכי המכרז ו/או בהסכם זה על נספחיו לפי התקופה הארוכה יותר.

10. הפסקת עבודה

10.1 הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה והוא לא יחדשן אלא אם היתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.

10.2 הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ינקוט הקבלן את האמצעים הדרושים לשם אבטחה של כל אתר בו בוצעה עבודה ושל העבודה עצמה ולהגנה עליהם לפי הצורך, והכל לשביעות רצונו של המפקח.

10.3 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודות לתקופה שאינה עולה על 30 יום.

10.4 הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות אך ורק עבור תקופות העולות על 30 יום. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע את טענותיו.

10.5 על אף האמור בסעיפים ,10.1 10.2 ו-10.3 לעיל, מובהר כי ככל שהפסקת העבודות (לכל תקופה שהיא)

נגרמה עקב אירוע כוח עליון ו/או מצב חירום, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי, שיפוי או החזר הוצאות מאת המזמין בגין הפסקת העבודות כאמור.

10.6 נגרמה הפסקת העבודות באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן בלבד.

10.7 הופסק ביצוע העבודות, באופן חלקי או מלא, לצמיתות, לאחר שהקבלן קיבל הזמנת עבודה בקשר אליהן, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור כל עבודה שביצע בפועל לפי מדידות

חתימת המציע: _______________________

עמוד 24 מתוך 77

סופיות שתיעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הושלם על ידי הקבלן ולפי המחירים התקפים על פי חוזה זה, הכל לפי קביעת המפקח.

10.8 נגרמה הפסקת ביצוע העבודות, כאמור לעיל, באשמת הקבלן (מחמת מעשה או מחדל שלו) – לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו בקשר לכך.

10.9 תשלום, כאמור, יהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעות הקבלן כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי מי מבין אלה, לרבות תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן ולרבות כל תביעה אחרת בכל הכרוך והקשור בהפסקת העבודות.

11. תקופת ההסכם, הפרתו וביטולו והאחריות

11.1 תקופת ההתקשרות הינה 24 חודשים כאשר למועצה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של 12 חודשים, עד לתקופה כוללת של 36 חודשים.

על אף האמור לעיל מובהר כי המועצה רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום בהודעה של 30 ימים מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בנימוק.

11.2 מובהר כי קיימת אפשרות שהזמנת עבודה תהא במהלך תקופת ההתקשרות אולם ביצוע העבודות יימשך לתקופה נוספת לאחר מכן – במקרה זה ימשיכו לחול הוראות ההסכם על הצדדים ביחס לאותה עבודה שהוזמנה בלבד עד להשלמתה וסיום תקופת הבדק.

11.3 תקופת הביצוע של כל עבודה שהוזמנה תקבע בצו תחילת העבודות/הזמנת עבודה לרבות משכה ו/או מועד סיומה.

11.4 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע לו על ידי המועצה כאמור לעיל, וימשיך באופן שוטף ורצוף, במהלך כל תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו.

11.5 לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה בתוך התאריך הנקוב בצו תחילת העבודה כתאריך תחילת העבודה, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.

11.6 נגרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת המפקח לקבלן אין ולא הייתה שליטה עליהן, וכן לא יכול היה לצפותן מראש, יגיש הקבלן למפקח בקשה מפורטת ומנומקת, וזה, אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא, רשאי להמליץ בפני המועצה על הארכת המועד לביצוע התחייבויות הקבלן; והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להאריך את המועדים לביצוע התחייבויות הקבלן להקמה, והכל בתנאים כפי שתיקבע המועצה 11.7 שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד, וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת אותה קבע המנהל, לא יהיה להם כל תוקף שהוא. מובהר כי סגר ו/או מחסור בחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת רישיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות ו/או תנאי אקלים ו/או תלות באספקת ציוד ו/או חומרים מחו"ל, לא יהוו נסיבות המצדיקות הארכת מועדים לפי הסכם זה.

11.8 לא השלים הקבלן את העבודה במועד הנקוב לעיל, ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של 2000ש"ח (אלפיים ש"ח) בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודה או החלק הרלוונטי בעבודה כנדרש, על פי קביעת המפקח.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 25 מתוך 77

11.9 הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הנקוב לעיל הוא סביר וראוי ומשקף את הנזקים שיגרמו למועצה עקב האיחור בביצוע העבודה, כפי שניתן לצפותם במועד עריכתו של הסכם זה.

11.10למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, למועצה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות נשוא הסכם זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה כאמור ישולמו לקבלן העבודות בפועל שבוצעו על ידו עד לאותו מועד אלא אם הפסקת ההתקשרות נבעה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן.

11.11 שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור.

11.12 הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע העבודות לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך קובץ או תוכנה שהוכן על ידי הקבלן ללא תשלום ולקבלן לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי לקבלן לא תהא כל זכות עיכבון במסמכים, והוא יעביר את כל המסמכים הקשורים לעבודות על סוגיהם אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי המועצה. למען הסר ספק מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות המועצה כלפי הקבלן, לרבות דרישה להשבת כספים בגין הנזקים שנגרמו למועצה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 33 להלן.

11.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן המקרים הבאים:

11.13.1 נגד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע), להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק (זמני או קבוע), והמינוי לא יבוטל תוך 60 יום או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

11.13.2 הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.

11.13.3 שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתו הסביר של המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

11.14 הקבלן העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד ג', ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

11.15 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) התשל"א – .1970

12. קצב ביצוע העבודה

12.1 אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע או תוך הארכה שניתנה להשלמתה – יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתה ויודיע עליהם בכתב למפקח.

12.2 היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק 12.1 אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה הזמן הקבוע או תוך הארכה שניתנה להשלמתה – יורה המפקח לקבלן, בכתב, על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 26 מתוך 77

12.3 לא מילא הקבלן תוך 48 שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק ,12.2 רשאית המועצה תוך 7 ימים לבצע את העבודה, כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות, בתוספת %12 שייחשבו כהוצאות משרדיו..

המועצה תהא רשאית לנכות את ההוצאות האמורות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך ס"ק זה, תהיה למועצה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים שנמצאים במקום העבודה וזאת ללא תשלום או תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

12.4 היה צורך לדעת מהנדס המועצה, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה, יפנה המפקח בכתב את הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש על ידי מהנדס המועצה וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות מהנדס המועצה לצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

12.5 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק ,12.4 תחולנה הוראות ס"ק 12.3 ובלבד שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה.

12.6 מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק 12.4 ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת המפקח הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר המועצה לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות, בשיעור שייקבע ע"י המהנדס בתוספת %12 עבור רווח והוצאות כלליות.

13. דיווח וניהול יומן עבודה

.13.1 הקבלן ידווח למנהל לפחות אחת לשבוע על קצב התקדמות העבודה ויקיים כל הוראה של המנהל בעניין העבודה ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת.

.13.2 הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן: "היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה. היומן יחתם פעם בשבוע ע"י המפקח/המנהל.

.13.3 מסירת היומנים למועצה, כשהם חתומים על ידי המפקח, תהווה תנאי לאישור חשבונות כלשהם שיוגשו על ידי הקבלן.

.13.4 היומנים יהיו בנוסח אשר יימסר ע"י המועצה.

14. תפקיד וסמכויות המפקח

.14.1 הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

.14.2 המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה.

כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

.14.3 מפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו לרבות, ומבלי למצות, לפסול, בכל זמן שהוא, ציוד או חומרים שאינם עומדים בתקן

חתימת המציע: _______________________

עמוד 27 מתוך 77

אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.

.14.4 מפקח יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לרשות בגין כל עבודה שבוצעה .14.5 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה, בין אם עשו בה שימוש ובין אם לאו, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה .14.6 קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתרי ביצוע העבודות ולכל מקום אחר שבו מבוצעת עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

.14.7 הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על העבודה על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.

.14.8 המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה ,או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח.

.14.9 מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח, אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.

.14.10 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.

15. כפיפות למנהל

.15.1 בביצוע התחייבויותיו יהיה הקבלן כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה לכך מטעמו וימלא את התחייבויותיו לשביעות רצונו.

.15.2 מבלי לפגוע באמור לעיל, ידווח הקבלן למנהל בכל עת שיידרש לגבי כל פרט הקשור בביצוע ההסכם ויציג בפניו על פי דרישתו כל מסמך, אישור, היתר, רישיון וכיו"ב אשר נדרש עפ"י דין לביצוע העבודות.

.15.3 הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל, ולצורך כך יצטייד ויחזיק, על חשבונו, אמצעי קשר קבועים וניידים כגון טלפון קווי, מכשיר טלפון נייד, ביפר ומכשירי קשר. קשר רציף יהא בכל מקרה באמצעות מכשיר סלולרי נייד.

16. פיקוח על ידי המועצה

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל או למפקח לפי הסכם זה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח או העדר פיקוח מצידם לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה.

17. השגחה מטעם הקבלן – צוות הניהול

.17.1 בכל זמן ביצוע העבודות יהיה באתר העבודה מנהל עבודה מטעם הקבלן, אשר ישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בניה), התשמ"ח - 1988 (להלן: "מנהל

חתימת המציע: _______________________

עמוד 28 מתוך 77

העבודה"), בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודה דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.

.17.2 מנהל העבודה ינהל את כל העבודה באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה במידה ומנהל העבודה לא יהיה נוכח באתר רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן לאלתר או, לפי שיקול דעתו, לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי, קבוע ומוסכם מראש, בסך של 1,500 ₪ (אלף וחמש מאות ₪) בגין כל יום, אשר בו נוכח המנהל באתר, ללא צורך בהוכחת נזק.

.17.3 כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי המועצה בכתב למנהל העבודה מטעם הקבלן ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

.17.4 מינוי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של מנהל הפרויקט מטעם המועצה אשר יהא רשאי שלא לאשר זהות של מנהל פרויקט מטעם הקבלן ובמקרה כאמור על הקבלן יהא להחליף את מנהל הפרויקט מטעמו וזאת תוך 7 ימים.

.17.5 לא מינה הקבלן מנהל עבודה מוסמך ו/או לא העביר את טופס האישור לידי המפקח תוך שבועיים מיום צו התחלת העבודה תופסק עבודתו לאלתר עד להשלמת פעולה זו, לוח הזמנים הינו קבוע ומניין הזמן לא ייעצר בעת הפסקת העבודה.

18. העסקת עובדים

.18.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליו ואמצעי התחבורה לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

.18.2 כל העובדים אשר יעסקו בביצוע העבודה בהתאם להסכם זה יהיו בעלי ניסיון בביצוע העבודה ובעלי כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל שנדרשים.

.18.3 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים, מקצועיים ואחראים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון, הסמכה או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום, הסמכה או היתר ,כאמור.

.18.4 לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט- ,1959 ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.

.18.5 הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים. הקבלן ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף.

.18.6 הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור על רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים ולשביעות רצון המפקח וכן סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים.

.18.7 הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודה, ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה של חוזה זה

חתימת המציע: _______________________

עמוד 29 מתוך 77

.18.8 הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ובקיא בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- .2000 הקבלן מתחייב כי העובדים אשר יועסקו מטעמו ו/או מטעם כל קבלן משנה מטעמו בביצוע העבודות, יועסקו בהתאם לאמור בחוק, במסגרת מגבלותיו ובכפוף להמצאת אישור משטרת ישראל כנדרש בחוק בקשר לעובדים.

.18.9 הקבלן מצהיר כי קרא את חוק עבודת נוער, התשס"א – ,2000 והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

.18.10 עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – ,1991 ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז – ,1987 לצורך התקשרות עם המועצה בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

19. הרחקת עובדים

.19.1 קבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח אותו אדם אינו עומד בתנאים הנדרשים בהסכם זה ו/או התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה או בביצוע העבודות.

.19.2 בנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע כל עיכוב/דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

20. יחסי מזמין – קבלן עצמאי

20.1 מוסכם בין הצדדים כי הקבלן יבצע את העבודות נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי, וכמי שמפעיל עסק משלו, ואין בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין הקבלן או מי מעובדיו.

20.2 הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיקים כעצמאי במס ערך מוסף, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.

20.3 הקבלן מצהיר ומתחייב, כי הוא משלם לעובדיו אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות את מלוא זכויותיהם בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם וכי ידוע לו כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר הינה בבחינת עלות כוללת למועצה וכוללת גם את התמורה בגין שכר עובדיו כאמור, אם וככל שיועסקו בביצוע העבודות, והנלווים לו. הקבלן יאפשר למועצה, על פי דרישתה מעת לעת, לבדוק את עמידתו של הקבלן בתנאי סעיף זה. עוד מצהיר הקבלן, כי מתוך התמורה המפורטת לעיל בסעיף לעיל ינכו סכומים לצורך ביטוחו הפנסיוני (לרבות ביטוח שארים וביטוח נכות) ו/או ביטוח פנסיוני של מי מעובדיו שיועסקו בביצוע העבודות.

20.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת

חתימת המציע: _______________________

עמוד 30 מתוך 77

בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המועצה או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

20.5 ככל שהקבלן הינו תאגיד, תהא המועצה רשאית, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד של הקבלן העוסק בביצוע העבודות, והקבלן מתחייב להיענות לדרישתה. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד-מעביד כמפורט לעיל, ומתן הוראה על פיו לא תביא לעיכוב בלוחות הזמנים.

21. פעילות קבלנים אחרים

לפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמועצה אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה. כן מתחייב הקבלן לתאם עימם ולשתף פעולה עם קבלנים ומבצעי עבודות כאמור ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי, בכבישים, במדרכות, במתקנים ובשאר העבודות שנעשו על ידו. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תשלום שהוא בקשר לאמור לעיל, אלא אם קבע המנהל במפורש כי הקבלן זכאי לתשלום כלשהו. מובהר כי המנהל יהיה רשאי לקבוע זכאות לתשלום כאמור למקרה ו/או עבודה ו/או מתקן ספציפי או סכום גלובלי וכולל לקבלן מסוים או כל הסדר אחר, כפי שימצא לנכון וכן יקבע המנהל את סכום התשלום. מובהר כי קביעתו של המנהל לעניין זה תהיה סופית והקבלן לא יהיה רשאי לערער ו/או לחלוק עליה.

22. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

22.1 הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

22.2 הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.

22.3 המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.

22.4 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

23. חומרים וציוד במקום העבודה

23.1 בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהעבודה.

23.2 חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לא יוצאו ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.

23.3 קבלן הוא האחראי הבלעדי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות נשוא חוזה זה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 31 מתוך 77

23.4 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם והמפקח רשאי לפסול אותם בכל זמן שהוא.

24. טיב החומרים והמלאכה

24.1 הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים, מהמין המשובח ביותר כמפורט במסמכי המכרז ובכמויות מספיקות.

24.2 הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור.

24.3 סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

24.4 באחריות הקבלן להתקשר עם מעבדה מוסמכת ומאושרת. הקבלן יגיש בתחילת העבודה פרוגרמה לכלל הבדיקות באתר בהסתמך על כתב הכמויות ויאשר אותה ע"י המפקח, באחריות הקבלן לעקוב ולתעד את הבדיקות שנערכו באתר במהלך הבניה ולהגישן במסגרת התיעוד בסיום הפרויקט. על הקבלן לעמוד בכלל הבדיקות הנדרשות ע"י הגופים והמוסדות כולל כל הבדיקות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או לפי דרישת המנהל וכולל כל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים במהלך ביצוע העבודה ו/או עם סיומה. המפקח רשאי מפעם לפעם ועל פי ראות עיניו לדרוש בדיקות נוספות שאינן נכללות בפרוגרמת הבדיקות שערך הקבלן.

הקבלן יזמין את המעבדה על חשבונו ויעמיד אותה לרשות המפקח וישא בכל העלויות הכרוכות בעריכת כל הבדיקות כאמור. לא עשה כן הקבלן, יזמין המפקח מעבדה מטעמו ויקזז את עלויותיה מחשבון הקבלן.

25. שעות העבודה

על הקבלן לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות שחלק מהעבודות יבוצעו בשעות לא שגרתיות לרבות לילות במידת הצורך, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת בגין עבודות בשעות לא שגרתיות.

26. מדידות

26.1 כל המדידות, ההתוויות והסימונים יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

26.2 כמויות העבודה תיקבענה על סמך מדידות שתיעשינה על ידי הקבלן בתיאום עם המפקח או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

26.3 היה והמדידות יתבצעו על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו.

הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 32 מתוך 77

26.4 לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

26.5 נוכח הקבלן באתר בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידה מחדש של הכמות. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע המועצה בעניין זה והכרעתה תהיה סופית.

27. שינויים

27.1 המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, על שינוי ביחס הנוגע לאופייה, לאיכותה, סוגה, גודלה או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה (להלן: "פקודת שינויים"), לרבות לאחר הוצאת צו התחלת עבודה והקבלן יקיים אחר כל הוראה של המנהל כאמור בנוסף יכולה המועצה להורות על הגדלת העבודה ו/או הכמויות ו/או הקטנה של העבודה ו/או הכמויות ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה לעניין זה.

27.2 אישר המפקח עבודה/מוצר כ"פקודת שינויים" - ייקבע ערכו של כל שינוי לפי המדרג הבא:

27.2.1 עפ"י המחירים המופיעים במחירון דקל שיפוצים ואחזקה לאחר הנחת הקבלן למכרז.

27.2.2 עפ"י המחירים המפורטים במחירון דקל לבניה העדכני ביותר במועד ביצוע העבודות ללא תוספות קבלן ראשי וללא תוספות פרק ג' למחירון בהנחה קבועה של %.15 27.2.3 עפ"י ניתוח מחירים, אשר אליו יצורפו קבלות וחשבוניות בגין הוצאות בפועל, בתוספת שנים עשר אחוזים (%)12 רווח, ובכל מקרה בכפוף לאישור המפקח.

בכל מקרה, בעת חישוב ערכו של השינוי ינוכו ההוצאות אשר בהן היה אמור הקבלן לשאת לולא השינוי.

27.3 המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום מיום מתן פקודת השינויים. למניעת ספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

27.4 המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום מיום מתן פקודת השינויים. למניעת ספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

27.5 מובהר כי פקודת שינויים, כשלעצמה, אין בה כדי להאריך איזה מהמועדים לקיום התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה. היה הקבלן בדעה כי יש להאריך את המועדים נוכח פקודת שינויים, יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת למפקח וזה, אם ימצא את הבקשה כמוצדקת, יאריך את פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתחשב באופי השינוי המבוקש.

27.6 כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת שינויים כאמור יהיה המנהל רשאי להורות על ביטול חלק כלשהו מהעבודה ו/או תוספת מרכיב/פרק נוסף ללא כל מגבלה שהיא ויחולו, גם לגבי שינוי כאמור, ההוראות האמורות בסעיף 26 זה.

אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי- קביעת ערכו של השינוי.

בכל מקרה, בעת חישוב ערכו של השינוי, ינוכו ההוצאות אשר בהן היה אמור הקבלן לשאת לולא השינוי.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 33 מתוך 77

27.7 בכל מקרה, בעת חישוב ערכו של השינוי ינוכו ההוצאות אשר בהן היה אמור הקבלן לשאת לולא השינוי.

המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום מיום מתן פקודת השינויים. למניעת ספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

28. מלאכה פסולה

28.1 המפקח רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם, ועל סילוקו ,הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.

28.2 לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן 28.1 תוך 7 ימים, תהא המועצה רשאית לבצען על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

29. הגנה על חלקי העבודה

29.1 הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטיפונות רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.

29.2 כל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן ע"י הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונות של המפקח.

29.3 הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר ולרבות עבודות המתבצעות ע"י קבלנים אחרים בפרויקט.

30. שמירה, גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה

30.1 הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה – לרבות פנסים מהבהבים פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

30.2 הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח , וכנדרש מביצוע העבודה.

30.3 הקבלן אינו רשאי להפעיל מכשירי אלחוט מתחומי אתר העבודה או מקרבתו אלא באישור מראש ובכתב של המפקח והאחראים לבטחון באתר העבודה.

30.4 הקבלן ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ"ח - 1988 על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב כי כל עובדיו ימלאו אחר ההוראות כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 34 מתוך 77

30.5 הקבלן יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ויקבל את אישורם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ויפעל על פי הנחיותיהם.

30.6 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ועל פי כל דין.

30.7 בנוסף ימלא הקבלן אחר הוראות הבטיחות המפורטות בפקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש) – ,1981 בת"י 1139 – פיגומים – הוצאה אחרונה, בת"י 1847 – סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה ובת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה.

30.8 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.

31. ניקיון אתר/י העבודה והשבת המצב לקדמותו

31.1 הקבלן ישמור על אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל ביצוע העבודה.

31.2 הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ לאתר העבודה.

31.3 מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה, יסיר הקבלן על חשבונו כל מכשול או סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.

31.4 מובהר ומודגש בזאת כי העבודות נשוא החוזה כוללות גם את השבת המצב לקדמותו וניקיון מקום העבודה, במסגרת הזמן הקבוע להשלמת העבודה.

31.5 מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה ו/ או בכל אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, ינקה את מקום העבודה ,יסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת, המבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של המפקח.

32. תיקון נזקים למובילים

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור.

33. אמצעי בטיחות וזהירות באתר העבודה

33.1 הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו לרבות שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי .על הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל

חתימת המציע: _______________________

עמוד 35 מתוך 77

נזק שהוא, לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות, פריצות וכיו"ב.

33.2 מודגש במפורש כי העבודה מתבצעת במוסדות חינוך ומבני ציבור, אשר בהם ימשיך להיעשות שימוש שוטף ורצוף במשך כל תקופת ביצוע העבודות (למעט בחופשה המרוכזת של העובדים בפסח). בנוסף להוראות כל דין, הקבלן יקיים אחר כל הדרישות וההנחיות של המפקח או המנהל בקשר לבטיחות בעבודה ו/או למניעת הפרעה לפעילות במבנה הרשות ולרבות עבודה במשמרות ו/או בשעות חריגות וכיו"ב ולרבות פיצול העבודה ו/או דחייה של חלק ממנה למועדים אחרים וספציפיים, ללא כל תמורה נוספת שהיא.

33.3 למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.

33.4 נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות:

33.4.1 מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954 (להלן "חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל – 1970 (להלן: "פק' הבטיחות")

והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות – כללי, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה, כפי שיינתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.

33.4.2 מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות, ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת המכרז, חתם בפניו על הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלן להתחיל בביצוע העבודות, מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה.

33.5 מבלי לגרוע מהאמור, מצהיר הקבלן כי קרא את נספח הבטיחות המצורף להסכם זה, כנספח ד', והוא מתחייב לכל האמור בה, וכן כי חתם על ההצהרה בשוליה.

34. פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים

34.1 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפריע שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

34.2 בכלל זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה תוך פגיעה מינימלית בשימוש השוטף במבנה הציבור ובסביבתו וכל הפרעה כאמור, תתואם מראש עם המנהל, תקבל את אישורו ותבוצע בהתאם להנחיותיו.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 36 מתוך 77

34.3 היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים.

35. השלמת העבודות

35.1 השלים הקבלן את ביצועה של העבודה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יודיע על כך למנהל ולמפקח בכתב ויזמינם לבודקה. במועד הבדיקה, כפי שיתואם בין המפקח לבין הקבלן ולא יאוחר מאשר תוך 7 ימים מקבלת הודעת הקבלן, יבדוק המפקח, בנוכחות נציג הקבלן את הפרויקט והעבודות, ויקבע אם הם נבנו בהתאם לדרישות הסכם זה ויתר מסמכי המכרז או מה הסטייה לגבי כל חלק מהם.

35.2 תוך כדי הבדיקה תיערך ע"י המפקח תרשומת/פרוטוקול מסירה (להלן - "התרשומת") בה יפורטו התיקונים או ההשלמות המוטלים על הקבלן על מנת להתאים את העבודה להוראות מסמכי המכרז והסכם זה. תיקונים והשלמות שיש לבצע בהתאם לתרשומת דלעיל, יבוצעו ע"י הקבלן תוך המועד שיקבע לכך על ידי המפקח.

35.3 כללה התרשומת שינויים, תיקונים או התאמות נדרשים, יזמין הקבלן את המפקח בגמר ביצועם. המפקח יבדוק את ביצוע התיקונים, השינויים או ההתאמות הנ"ל ולאחר השלמתם לשביעות רצונו יערוך המפקח תרשומת סופית אשר בה יאשר כי העבודות והתיקונים בוצעו לשביעות רצונו (להלן - "התרשומת הסופית"). לא הושלמו העבודות ו/או התיקונים כנדרש, אולם אין באלה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח, כדי למנוע קבלת העבודות, תיערך התרשומת הסופית ויצוינו בה הסתייגויות המפקח כאמור ויקבע בה משך הזמן בו על הקבלן להשלים העבודות כאמור. לא ביצע הקבלן שינוי או לא תיקן הקבלן תיקון או לא ביצע השלמה במועד שהיה עליו לבצע עפ"י התרשומת, אזי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן כאמור, תהא המועצה רשאית לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דיחוי ולחייב את הקבלן (לרבות על דרך של קיזוז) בתשלום פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך השווה ל- 2,000 ₪ (אלפיים ₪) בגין כל יום של איחור בביצועו החל ממועד הדרישה ו/או תהיה המועצה רשאית לבחירתה לבצע או למסור לאחר את ביצוע התיקון או ההשלמה, על חשבון הקבלן, ולגבות ממנו את הוצאות התיקון או ההשלמה ובתוספת הוצאות תקורה בשיעור .%12 הקבלן מסכים כי הפיצוי המוסכם ו/או דרישת תשלום בגין תיקון או השלמה כאמור יכול שיגבו על דרך של קיזוז ו/או באמצעות חילוט איזה מהערבויות המופקדות באותה עת בידי המועצה.

35.4 מודגש כי אין בהוראות סעיף זה דלעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין בגין הפרתו של הקבלן את ההסכם, לרבות לפיצוי בגין כל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם לו עקב ההפרה כאמור.

35.5 למען הסר ספק מובהר בזה, כי תקופת ביצוע התיקונים עפ"י סעיף זה נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי הסכם זה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של בשל הצורך בתיקונים וביצועם, ודחיית השלמתו של הפרויקט תגרור אחריה את תשלום הפיצוי כמפורט בהסכם זה להלן.

35.6 השלמת העבודה כאמור לעיל כוללת, בין היתר, מילוי כל דרישות המועצה המפורטות במסמכי המכרז והרשויות המוסמכות (לרבות חב' החשמל, חב' בזק, מכבי אש, הרשות המקומית, קצין בטחון מטעם הרשות וכיוצ"ב), לרבות כל עבודות התאום ו/או הטיפול עם הגופים ו/או הרשויות הנ"ל, קבלת אישור הגופים ו/או הרשויות הנ"ל וקבלת אישור הרשות המקומית על השלמת העבודות כדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי לקבלת "תעודת השלמה" הינו המצאת כל תיקי המתקן, תכניות עדות

חתימת המציע: _______________________

עמוד 37 מתוך 77

(תכניות ,)Made-As דו"חות מעבדה מאושרת, דו"חות נוספים, כפי שידרוש המפקח, בקשר לעבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז שעניינן השלמת ההקמה.

35.7 המועצה תוכל לעכב תשלומים לקבלן בכל מקרה ובו לא נמסרו לה איזה מהמסמכים ו/או התוכניות שעל הקבלן למוסרם על פי הסכם זה.

35.8 סבר המנהל כי הקבלן מילא אחר כל התחייבויותיו כאמור בסעיף זה דלעיל, ואחר כל יתר הוראות מסמכי ההתקשרות והסכם זה, ימציא המנהל לידי הקבלן תעודת השלמה.

35.9 למען הסר ספק, מובהר כי אין במתן תעודת השלמה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ההסכם ו/או כדי להוות ראיה כי הקבלן אכן מילא אחר כל התחייבויותיו כאמור.

35.10 עוד מובהר כי אם מסיבות שאינן קשורות בקבלן, לא המציאה הרשות המוסמכת לידי הקבלן תעודת גמר, תינתן תעודת ההשלמה לקבלן, גם בהעדר תעודה כזו, ובלבד שתומצא להנחת דעת המועצה בטוחה נאותה של הקבלן כי ימציא תעודת גמר במועד המוקדם ביותר בו הדבר ניתן להיעשות ושהקבלן ימציא תעודת גמר כאמור, לא יאוחר מ- 12 חודשים ממועד מתן תעודת השלמה.

35.11 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן המועצה אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

35.12 קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לרשות את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכול לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המועצה.

35.13 ניתנה תעודות השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו.

36. תיקונים בתקופת הבדק

36.1 על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודה שבוצעה לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של הרשות או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי. תקופת הבדק תהיה בת 24 חודשים, ממועד מתן תעודת השלמה לעבודות בשלמותן בהתאם לחוזה זה או תקופה ארוכה יתר אם קבועה תקופה כזו בדין.

36.2 הקבלן יהא חייב לתקן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור או לבצעם מחדש באופן מיידי, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.

36.3 בתום תקופת הבדק, ובכפוף לקיום כלל התחייבויותיו (לרבות אלו שבתקופת הבדק) יקבל הקבלן לידיו תעודת סיום.

36.4 לא תתאפשר שחרור הערבות הבנקאית ושחרור הקבלן מהתחייבויותיו ללא תעודת סיום חתומה.

36.5 משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים שיש לבצעם בדחיפות, לפי דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 38 מתוך 77

36.6 לאחר השלמת התיקונים, יחזיר הקבלן לקדמותו את מצבם של האתרים בהם בוצעו עבודות ואת מצבם של שאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין ,מביצוע התיקונים.

36.7 לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין אחריות ותיקונים, תהיה המועצה רשאית לבצע את תיקון הליקויים, על חשבון הקבלן, והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

36.8 היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע על ידי המפקח.

36.9 לא תתאפשר שחרור הערבות הבנקאית ושחרור הקבלן מהתחייבויותיו ללא תעודת סיום חתומה.

36.10 בנוסף, תחול על הקבלן תקופת אחריות של 10 שנים ממועד השלמת העבודות ומסירתן למזמין . במהלך תקופת האחריות יישא הקבלן באחריות מלאה לכל כשל במערכת האיטום , לרבות חדירת מים, נזילות או פגמים אחרים הנובעים מביצוע לקוי של עבודות האיטום או משימוש בחומרים שאינם מתאימים ויהיה חייב לבצע את כל התיקונים הנדרשים על חשבונו ללא דיחוי.

37. התמורה

37.1 התמורה בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז תהא בהתאם לפרק :05 "עבודות איטום" ופרק :60 "מחירי

שעות עבודה ושכירת ציוד" ופרק 24 : "הריסות ופירוקים", במחירוני דקל לבניה ותשתיות ודקל

לעבודות שיפוץ כפי שיהא במועד הוצאת הזמנת עבודה (להלן: "מחירון דקל") בהפחתת שיעור ההנחה

שיציע הקבלן במכרז.

מובהר כי בכל הנוגע למכרז זה וההסכם מכוחו – על אף האמור במחירון דקל: לא תתווסף למחירים

תוספות שבפרק ג' ו/או תוספת "קבלן ראשי" גם אם יועסקו על ידי הקבלן הזוכה קבלני משנה.

היה ונדרשו עבודות אשר לא היה פריט במחירון דקל תהא התמורה לפי מחירון דקל שיפוצים בהנחה

של %15 (להלן: "מחירון דקל לבניה").

37.2 בעבודות שמשכן הינו עד 30 ימים קלנדריים לא ישולמו חשבונות ביניים אלא אם החליטה המועצה אחרת 37.3 בעבודות שמשכן עולה על 30 ימים קלנדריים, הקבלן יהא רשאי להגיש לרשות חשבונות חלקיים מצטברים ומפורטים לפי כתב הכמויות מעת לעת:

37.3.1 הקבלן לא יהא רשאי להגיש יותר מחשבון אחד בכל חודש. חשבונות חלקיים יוגשו עד ל-5 לכל חודש קלנדרי ויתייחסו לעבודה שבוצעה והושלמה בחודש החולף.

37.3.2 לכל חשבון חלקי יצורפו חישובי כמויות המתבססים על תוכניות ו/או מדידות ותשריטים המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון החלקי. במידה וחישובים אלו לא יצורפו, יוחזר החשבון החלקי לקבלן ותאריך קבלתו במועצה יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית בצירוף החומר הנלווה.

37.3.3 על פי דרישת המפקח, יצרף הקבלן לחשבון החלקי ניתוח מחירים.

37.3.4 חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור של המפקח.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 39 מתוך 77

37.3.5 המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך 15 יום מיום שהם נתקבלו אצלו בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים לבדיקתם.

37.3.6 חתימת המפקח על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המפקח.

37.3.7 מיד לאחר בדיקת החשבונות החלקיים ע"י המפקח, אישורם ו/או תיקונם, יועברו החשבונות לגורם הרלוונטי במועצה אשר יבדוק את החשבונות תוך 10 יום מיום העברתם אליו ע"י המפקח.

37.3.8 חתימת הגורם המוסמך מטעם המועצה על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצלה.

37.3.9 אישור החשבונות החלקיים וביצועם כאמור לעיל, אין בהם משום הסכמת המועצה ו/או המפקח ו/או המנהל לאישור מחיר שלא נכלל בחוזה, או לטיב העבודה שנעשתה ,לאיכותם או כמותם של החומרים והציוד או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס המועצה רשאים לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בעבודות שלגביהם החשבונות אושרו ו/או לדרוש הימנו החלפת החומרים ו/או הציוד ו/או המוצרים.

37.3.10 מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה ויאושר ע"י המועצה, תנכה המועצה את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה לקבלן עם חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

37.3.11 למען הסר ספק, בכל מקרה שהוא לא יעלה סך כל התשלומים ש ישולמו ע"י המועצה לקבלן לפני הגשת החשבון הסופי על %90 מהתמורה על פי חוזה זה.

37.3.12 חשבונות חלקיים – ניכוי עכבון - על כל חשבון חלקי יחול עיכבון בשיעור של %5 מסכום החשבון החלקי, עד לתשלום החשבון הסופי ומסירת ערבות טיב שתעמוד בתוקפה למשך 14 חודשים מיום מסירת העבודות למועצה. המועצה יכולה לוותר על ערבות הטיב אך לשמור בידה את כספי העכבון עד 14 חודשים ממועד סיום העבודות.

37.4 חשבון סופי:

37.4.1 החשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן למפקח תוך 30 ימים ממועד סיום ביצוע כל העבודה על פי חוזה זה - על נספחיו, ומסירתה לרשות וזאת בצירוף תעודת השלמה בנוסח נספח ח' להסכם זה.

37.4.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למפקח אלא לאחר שהקבלן ביצע, אם נדרש לכך, את כל התיקונים וההשלמות אשר נדרשו ע"י נציגי המועצה במהלך "קבלת העבודה" כמפורט בתנאים הכלליים והכין "תיקי מסירה" כנדרש.

37.4.3 המפקח יבדוק את החשבון הסופי תוך 30 ימים מיום שיתקבל על ידו על כל נספחיו. חתימת המפקח על החשבון הסופי המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו נתקבל החשבון לידיו.

37.4.4 לאחר בדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח, אישורו ו/או תיקונו יועבר החשבון לגורם המוסמך במועצה אשר יבדקנו תוך 30 ימים מיום העברתו אליו ע"י המפקח.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 40 מתוך 77

37.5 חשבון סופי ישולם רק לאחר קבלת תעודת השלמה בנוסח נספח ח', וכן כנגד מסירת כתב היעדר תביעות בנוסח נספח ו'.

37.6 כלל התשלומים ישולמו בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז –

2017 דהיינו לא יאוחר משוטף +45 ימים.

37.7 הקבלן לא יבצע כל חריגה מכמויות המופיעות בכתב הכמויות ולא יבצע כל עבודה שאינה בכתב הכמויות ללא אישור ספציפי, מראש ובכתב מהמנהל.

מודגש כי ללא אישור כזה לא תשולם לקבלן כל תמורה, לרבות בגין עבודות נוספות ולרבות בגין כמויות נוספות, מעבר לנקוב בכתב הכמויות ואשר בהן נעשה שימוש לצורך ביצוע העבודות, ויהיה עליו לשאת בעלויות. לצורך כך יבצע הקבלן בהקדם האפשרי חישובי כמויות ויבדוק את נכונותם מול כתב הכמויות המצורף להסכם.

37.8 מבלי לגרוע מהאמור בהוראות אחרות במסמכי המכרז, ייחשבו מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, ככוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין ולא ישתנו מכל סיבה שהיא.

37.9 מחירי היחידה שבכתב הכמויות והתמורה כולה הינם קבועים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא עקב שינויים במדד.

37.10 למחירים שבכתב הכמויות יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.

37.11 מובהר כי הכמויות הנקובות בהזמנה או בצו תחילת העבודה הן בגדר אומדנה בלבד, התמורה תחושב בהתאם לכמויות, אשר בהן יעשה שימוש בפועל ולמועצה שמורה הזכות להגדיל ו/או להקטין את הכמויות בביצוע העבודה, ללא כל הגבלה וללא כל שינוי במחיר.

37.12 התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן או באמצעות המחאה שתימסר לידי הקבלן.

37.13 ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על ידי המועצה לרבות אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – .1976

38. תכולת מחירים

38.1 בכל מקרה יראו את מחירי היחידה ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודה, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

38.1.1 כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודה לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה.

38.1.2 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'. תיאום הסדרי התנועה הנדרשים בקשר לביצוע העבודות עם כל הגורמים הרלוונטיים במועצה וברשויות המוסמכות וקיום כל הנחיותיהם בעניין זה.

38.1.3 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור אתר העבודה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 41 מתוך 77

38.1.4 אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

38.1.5 הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי המועצה, המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.

38.1.6 אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם.

38.1.7 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

38.1.8 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי מסמכי החוזה.

38.1.9 ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו.

38.1.10 דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס ,בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

38.1.11 הוצאות להצבת שלטים.

38.1.12 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.

38.1.13 הוצאות הכרוכות במסירת עבודה למועצה.

38.1.14 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.

38.1.15 תשלום עבור בדיקות מעבדה מוסמכת, ככל שיידרש.

38.1.16 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופתו.

38.1.17 רווחי קבלן.

38.1.18 כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד.

38.2 למען הסר ספק מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה, מכל מין וסוג שהוא.

38.3 עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהא תשלום לקבלן.

39. הימנעות מניגוד עניינים

39.1 הקבלן יימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו על פי הסכם זה.

39.2 הקבלן יודיע בכתב למועצה על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא נותן למועצה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 42 מתוך 77

39.3 הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר לביצוע הסכם זה. לעבודה הקבלנית, וזאת במהלך תקופת השימוש ולאחריה. הקבלן מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.

40. ביטוח

40.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ועל פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקבלן מפורטת בנספחים ג׳, ג׳,1 ג׳2 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

41. בטיחות

41.1 במהלך כל ביצוע ההסכם הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה והנחיות בטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת המפקח.

41.2 המועצה תהיה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המועצה.

42. נזק לגוף או לרכוש

42.1 בנוסף לאמור בהוראות הסכם זה ובכל דין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודה ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.

42.2 המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה בבית משפט ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או המועצה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על ידה.

42.3 הקבלן ישפה את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 42.1 ו/או על פי כל דין כולל הוצאות כלליות שיגרמו למועצה. נדרשה המועצה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו, ישפה אותה הקבלן על כל סכום ששילמה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של %.20 המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.

42.4 הקבלן ישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני המשנה שלו.

42.5 המועצה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של חברות הביטוח של הצדדים.

43. נזקים לעובדים ולשלוחים

חתימת המציע: _______________________

עמוד 43 מתוך 77

43.1 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודה ,לרבות נזק שנגרם לעובד המועצה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.

43.2 המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.

44. מסמכי עבודה והבעלות עליהם

44.1 הקבלן ימסור למועצה באופן שוטף עותק מכל התכניות, המפות, התרשימים, החישובים, ניירות העבודה, הוראות הפעלה, ספרי מתקן, תיק מתקנים וציוד, דיסקטים או כל מדיה אחרת, שיוכנו במסגרת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי קבלני משנה ו/או כל ספקים ו/או כל אדם אחר הפועל מטעמו (להלן

"מסמכי העבודה").

44.2 הקבלן יכין בגמר עבודות תיק AS MADE לפרויקט, לתשתיות ולכל המערכות בפרויקט.

44.3 מוצהר ומוסכם בזה, כי כל מסמכי העבודה הינם רכושה של המועצה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת במפורש כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא במסמכי העבודה, לרבות זכויות היוצרים, זכויות רוחניות, זכויות מוסריות וכל זכות אחרת במסמכי העבודה, ובכל חלק מהם, וכן בכל מסמך אחר בקשר עם העבודות, תכנונם, ביצוען וכיוצא בזה, וכן העבודה עצמה ,על כל מרכיביה וחלקיה תהיינה מוקנות למועצה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהיה המועצה רשאית, בכל עת, להכניס ו/או לבצע שינויים כלשהם בתכנון ו/או במסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם ו /או בפרויקט עצמו ו/או בכל חלק ממנו, וכן תהיה רשאית להעבירם לאחר ו/או לעשות בהם שימוש הן במסגרת פרויקט זה והן במסגרת מכרזים אחרים ו/או פרויקטים שאינם במסגרת התקשרות זו ו/או להשמידם ו/או לבחור שלא להשתמש בהם או בחלקים מהם וכיוצא בזה, והכל לפי שיקול דעתה של המועצה ובלי שהקבלן ו/או יועץ כלשהו ו/או כל גורם אחר יהיה זכאי לסעד כלשהו בגין שינויים כאמור ובכלל זה סעד כספי, צו מניעה וכיוצא בזה .הקבלן יהיה אחראי לכך שתנאי זה יהיה חלק מתנאי ההתקשרות שלו עם כל מתכנן ו/או יועץ ו/או קבלן ו/או יצרן ו/או ספק ו/או אדם אחר הפועל מטעמו בקשר עם הפרויקט וכי כל מתכנן/יועץ/קבלן/יצרן /ספק או אדם אחר כאמור יאשרו הסכמתם לאמור לעיל ויפעלו על-פיה.

44.4 מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה בקשר עם זכות העכבון, מודגש כי לקבלן ו/או כל מי מטעמו לא תהיה כל זכות עכבון בקשר עם מסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם. הקבלן מתחייב כי כל מתכנן/יועץ/קבלן/יצרן/ספק או אדם אחר איתו יתקשר בקשר עם העבודה יתחייב בכתב כי לא יטען לזכות עכבון ביחס למסמכי העבודה ו/או כל חלק מהם ו/או כלפי המקרקעין או כלפי כל פרט אחר בקשר עם העבודה.

44.5 על פי דרישת המועצה, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, וכן אם הובא הסכם זה לידי גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה על ידי מי מהצדדים, או בעת השלמת הפרויקט או עם הסתיים ביצוע העבודות, ימסור הקבלן למועצה את המקור של כל מסמכי העבודה וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו.

44.6 עותקים מכל מסמכי המכרז ועותקים מכל מסמכי העבודה יוחזקו על ידי הקבלן באתר. המועצה, המנהל, המפקח וכל מי שהורשה על ידם בכתב לעשות כן, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 44 מתוך 77

45. ערבות ביצוע

45.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה במועד חתימת חוזה זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 40,000 ₪ בנוסח נספח ב' להסכם (להלן בסעיף זה "הערבות" או "ערבות

הביצוע"(.

45.2 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותוקפה יהיה 12 חודשים. הערבות תוארך, מעת לעת, לפי דרישת המועצה וכל עוד ההסכם בין הצדדים בתוקף וכן כל עוד חלה תקופת הבדק עד תום תקופת הבדק לעבודה האחרונה שבוצעה.

45.3 המועצה תוכל לדרוש את הגדלת הערבות בכל מקרה בו שווי העבודות המבוצעות בו זמנית על ידי הקבלן או בהתאם להזמנת עבודה/צו התחלת עבודה עולה על 250,000 ₪. הגדלת הערבות תהא בשיעור של %10 מההפרש שבין 250,000 ₪ לשווי ביצוע העבודות.

45.4 הערבות כאמור תבטיח גם את התחייבויותיו של הקבלן בתקופת הבדק וסכומה בכל עת יהא לכל הפחות %2.5 (שניים וחצי אחוזים) משכר החוזה הסופי והכולל (בגין כל העבודה שבוצעו, לרבות כל שינוי בהיקפה) בתוספת מע"מ.

45.5 הערבויות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

45.6 לא עדכן הקבלן את סכום הערבות בהתאם לאמור בסעיף 45.3 דלעיל ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא ערבות בדק בהתאם להוראות הסכם זה ,יהווה הדבר, כשלעצמו, עילה לחילוט הערבות.

45.7 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:

45.7.1 כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

45.7.2 כל ההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים במהלך העבודה שהמועצה תעמוד בהן ,וכל נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.

45.7.3 בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

45.8 חולטה ערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי המועצה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף 45 זה, לפי העניין, דלעיל.

45.9 ככל שהקבלן ביקש, המועצה תוכל בעבודות מתחת ל-250,000 ₪ שלא לדרוש ערבות טיב ולעכב תחת ידה את שווי כספי ערבות הביצוע ולא לשלמם עד למועד בו היא אמורה להשיב לקבלן את הערבות ו/או חלק ממנה בהתאם לתנאי ההסכם.

46. איסור הסבה

46.1 הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על -פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת המועצה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 45 מתוך 77

46.2 הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו על פי הסכם זה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה מראש ובכתב.

47. הפרות ותרופות

47.1 על הפרת הוראותיו של הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – .1970 47.2 בנוסף, הקבלן מצהיר כי ידוע לו, שאם לא יבצע את העבודות באופן ו/או בתדירות שנקבעו, וזאת אף לאחר קבלת הודעה מן המועצה לבצע את העבודות כנדרש, ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של 1,000 ש"ח (אלף ש"ח) בגין כל יום של איחור בביצוע העבודות כנדרש ו/או בהשלמתם, על פי קביעת המפקח.

47.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא המועצה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם ללא התראה מראש:

תיאור ההפרה גובה הפיצוי

אי פינוי פסולת מאתר עבודה, לכל מקרה 2,000 ₪ למקרה אי גידור בטיחותי של אתר העבודה, לכל 2,000 ₪ למקרה מקרה

אי תיאום עם הרשויות בחסימת דרכים, לכל 2,000 ₪ למקרה מקרה

אי זמינות הקבלן, לכל מקרה 3,000 ₪ למקרה

הפרה יסודית כהגדרתה בדין חילוט מלוא סכום הערבות וביטול החוזה איחור בכל יום או חלק מיום בסיום העבודות 1,500 ₪ ליום או חלק ממנו 47.4 המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

47.5 ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

47.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:

47.6.1 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן ,כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 14 יום ממועד ביצועם.

47.6.2 ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או

חתימת המציע: _______________________

עמוד 46 מתוך 77

סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג-.1983 47.6.3 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.

47.6.4 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

47.6.5 כשיש בידי המועצה הוכחה, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

47.6.6 התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

47.7 מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מובהר כי בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה תהא המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר באופן מיידי עם כל קבלן אחר לשם השלמת ביצוע העבודה, והוצאות השלמת העבודה בתוספת %17 הוצאות ותקורה יחולו על הקבלן וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.

47.8 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו או נתקבלו מהקבלן ומועדיהם, לשיעור ההוצאות ומועדן.

47.9 לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המועצה אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

47.10 מוסכם בזה במפורש כי הקבלן לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית דין כלשהם צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיוצב' ו/או סעד הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר להסכם זה ו/או בקשר לביצוע התחייבויות הקבלן ו/או אי -ביצוען על ידי הקבלן ו/או על-

ידי אדם אחר, וכן לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של עיכבון בשטחים ובאתר העבודות, בציוד ובכל רכוש אחר של המועצה. הקבלן מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את המועצה ו/או צד ג' אחר בקשר להסכם זה ו/או לזכות השימוש נשוא הסכם זה, אך ורק לסעד כספי.

47.11 שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של המועצה על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על-ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.

48. ביצוע ע"י המועצה

48.1 כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, לרבות הוראות אשר קיבל מאת המפקח או המנהל או המועצה, ואשר נמנע מלציית להן, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות צד שלישי, כפי שתמצא לנכון.

48.2 המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת %20 שייחשבו כהוצאות כלליות וזאת מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשות עקב הפרה זו של ההסכם ע"י הקבלן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 47 מתוך 77

48.3 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

49. סודיות

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור במועצה ו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו.

50. קיזוז

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל סכום או חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין (לרבות החזר הוצאות, פיצויים, דמי נזק ותשלומים אחרים). הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות כל סכום כאמור בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של חילוט ערבויות.

51. שלילת זכות עכבון

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

52. שונות

52.1 המועצה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מהמועצה מכח חבות שבדין או הסכם אחר או בשל כל סיבה אחרת שהיא כל סכום אשר המועצה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שהמועצה תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן. המועצה תהיה רשאית לקזז כאמור ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן.

52.2 מקום השיפוט הבלעדי לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע.

52.3 אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על- ידי שני הצדדים או באי -כוחם.

52.4 הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה ,שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה – בטלים.

52.5 כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט ברישא להסכם זה. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 3 ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד, לפי העניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________ ___________________

הקבלן המועצה

חתימת המציע: _______________________

עמוד 48 מתוך 77

נספח א' למסמך 4

המפרט הכללי הבינמשרדי

לא מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 49 מתוך 77

נספח ב' למסמך 4

נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז

לכבוד תאריך: __/__/__

מועצה מקומית מיתר

הנדון: ערבות מס' ________________

1. לפי בקשת _____________ מס' ת.ז. / ח.פ. / ח.צ.__________________ מרחוב

_____________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן - "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 40,000 ש"ח (במילים ארבעים אלף ש"ח) בלבד (להלן - "סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז

מספר 03-06-26 התקשרות מסגרת לאיטום גגות מבני מוסדות חינוך וציבור, וזאת להבטחת

כל התחייבויות הנערב כלפיכם.

2. סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש מאי ,2026 אשר פורסם ביום ,15/06/26 שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

3. אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות

האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

4. ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום 30.09.2029 ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב

לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

5. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

חתימת הבנק:

_______________

חתימת המציע: _______________________

עמוד 50 מתוך 77

נספח ג' למסמך 4

נספח ג׳ – נספח ביטוח

המועצה בנספח זה הינה; מועצה מקומית מיתר ו/או המועצה הכלכלית לפיתוח מיתר בע''מ ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או יחידות סמך של המועצה ו/או גופים קשורים למועצה ו/או גורמים מממנים.

1. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה או פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על שמו

ועל חשבונו, ביטוחים הולמים ביחס לעבודות, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר, ביטוח צמ"ה, ביטוח רוכש, ביטוח סחורה בהעברה או כל ביטוח אחר), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של העבודות נושא הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות והכל כמפורט להלן ובאישורי קיום הביטוחים המצורפים ומסומנים כנספחים ג׳,1 ג׳2 ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, למשך תקופת ביצוע העבודות ולרבות תקופת תחזוקה, ולגבי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר כל עוד חלה על הקבלן אחריות על פי דין.

2. ביטוח עבודות קבלניות ( להלן: "ביטוח העבודות" ו – "הפוליסה")

2.1 הפוליסה תערך במתכונת כל הסיכונים, תכלול תקופת תחזוקה מורחבת של 12 חודשים ותקופת הרצה של 30 ימים לפחות.

2.2 שם המבוטח בפוליסה יכלול את המועצה, הקבלן וקבלני משנה, וכן את המפקח ומנהל הפרויקט (למעט אחריותם המקצועית).

2.3 הפוליסה תכלול את שלוש פרקי הביטוח כלהלן:

2.3.1 פרק א' - פרק ביטוח רכוש לביטוח אובדן או נזק לעבודות; סכום הביטוח יכלול את שווי העבודות במלוא ערכן, חומרים וציוד.

2.3.2 פרק ב׳ - פרק לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

2.3.3 פרק ג׳ - פרק לביטוח חבות מעבידים.

2.4 אם ביטוח העבודות הקבלניות יוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית", תכלול פוליסה זו (בפרקים ב׳ ו-ג' לה) גבולות אחריות ספציפיים לעבודות נשוא הסכם זה.

2.5 הפוליסה תערך למשך תקופת ביצוע העבודות - החל מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן או כניסתו לאתר ו/או הכנסתו לאתר רכוש כלשהו (לפי המוקדם), למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד המסירה המלאה של כל חלקי העבודות.

2.6 היה ובמהלך תקופת ביצוע העבודות יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח מידית ולמסור למועצה אישור המבטח על ביצוע בעדכון כאמור.

2.7 לבקשת המועצה ימסור הקבלן למועצה העתק הפוליסה לביטוח העבודות (כולל סקר ומפרט יועץ, אם נערכו). הקבלן רשאי למסור למועצה את העתק הפוליסה במחיקת מידע עסקי חסוי ואשר אינו רלוונטי.

3. ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות משולב עם ביטוח אחריות המוצר; פוליסה לביטוח חבות

הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה אשר הוגשה לראשונה בתקופת הביטוח, בגין מעשה ו/או מחדל מצד הקבלן ו/או הבאים מטעמו בקשר לפעילותו על פי הסכם זה. הפוליסה תכלול תאריך רטרואקטיבי אשר לא יהיה מאוחר למועד חתימת ההסכם.

4. ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות משולב עם ביטוח אחריות מקצועית; הפוליסה תכלול הרחב שיפוי

לטובת המועצה בגין פעילות הקבלן ו/או מי מטעמו. הפוליסה תכלול תאריך רטרואקטיבי אשר לא יהיה מאוחר למועד תחילת פעילות הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו באתר.

5. גבולות האחריות בפוליסות שלעיל יהיו למקרה ולתקופת הביטוח וכמפורט להלן: בפוליסה לביטוח

עבודות קבלניות, פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח, בפרק ג'

ביטוח אחריות מעבידים - 20,000,000 לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח ובפוליסה לביטוח אחריות המוצר בגבול אחריות משולב עם ביטוח אחריות מקצועית 1,000,000 ₪.

6. בגין פוליסות הביטוח שלעיל יחולו ההוראות הבאות:

חתימת המציע: _______________________

עמוד 51 מתוך 77

6.1 הוראה לפיה הפוליסה קודמת וראשונית לביטוחי המועצה והבאים מטעם המועצה, המפקח, ומנהל הפרויקט וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחיהם.

6.2 הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח בתום לב לא יגרע מזכויות המועצה על פיהן.

6.3 הוראה לפיה חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, יבוטל/בטל ולא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ״א - .1981 6.4 הוראה לפיה שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למועצה בדבר השינוי לרעה או הביטול.

6.5 סעיף בדבר וויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המועצה וכן את המפקח ומנהל הפרויקט (למעט אחריותם המקצועית) ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

6.6 הביטוחים יכללו כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי.

6.7 נוסחי הפוליסות לא יפחתו מנוסח הביטוחים הידוע כנוסח ״ביט״ (למעט ביטוח אחריות מקצועית).

6.8 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית יורחבו לשפות את המועצה בגין חבות אשר תוטל על המועצה בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ובגין מי מטעם הקבלן בכפוף לסעיף חבות צולבת (ולגבי ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי לא יחול ביחס לתביעה בגין אחריות מקצועית של המועצה). ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה אם ייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המועצה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן וביטוח אחריות מוצר יורחב לשפות את המועצה בגין חבות אשר תוטל על המועצה עקב העבודות ו/או השירותים בכפוף לסעיף בדבר חבות צולבת.

7. בנוסף לאמור לעיל על הקבלן לערוך, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, את הביטוחים כמפורט להלן:

7.1 ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״לֿ - 1970 (להלן:״ביטוח חובה״) עקב שימוש בכלי רכב.

7.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (רכוש) עקב שימוש בכלי רכב ו/או בכלי ציוד מכני הנדסי (להלן: ״כלי צמ״ה״) החייבים בביטוח חובה וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (רכוש וגוף)

בגין כלי רכב ו/או כלי צמ״ה אשר אינם חייבים בביטוח חובה.

7.3 ביטוח רכוש (ביטוח מקיף ו/או על בסיס "אש מורחב" ו/או במתכונת ״כל הסיכונים״ לכלי צמ״ה) הכולל בין היתר, כיסוי מפני רעידת אדמה ונזקי טבע, פרעות ושביתות, גניבה ופריצה, לכל רכוש/ציוד (וכולל כלי רכב ו/או צמ״ה) המובא לאתר העבודות במסגרת העבודות ו/או משמש לעבודות ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. הביטוח (למעט ביטוח מקיף) יכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעם המועצה, המפקח ומנהל הפרויקט ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

8. הקבלן פוטר בזאת, בשמו ובשם מי מטעמו, את המועצה ואת מי מהבאים מטעם המועצה, את

המפקח ומנהל הפרויקט מאחריות לכל אבדן או לנזק אשר יגרמו לרכוש/ציוד מכל סוג המובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן במסגרת העבודות ו/או משמש לעבודות (לרבות כלי רכב וצמ״ה)

ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור. הפטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

9. על הקבלן להמציא לידי המועצה, לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים לפני מתן צו תחילת העבודות וכתנאי

לו, אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות המצורף כנספח ג׳1 ואישור קיום ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ג׳,2 חתומים על ידי חברת הביטוח המורשית כדין לפעול בישראל. עבור עבודות עד לסך 250,000 ₪ על הקבלן להציג אישורי קיום ביטוחים לפני חתימת המועצה על ההסכם. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישורי קיום ביטוחים כאמור, הינו תנאי מקדמי לתחילת ביצוע העבודות.

המועצה תהיה רשאית למנוע מהקבלן את ביצוע העבודות במקרה שאישורי קיום הביטוחים לא הומצאו במועד או שאינם תואמים את התחייבויות הקבלן על פי נספח ביטוח זה.

10. 7 (שבעה) ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי המועצה, אישורי

קיום ביטוחים בגין הארכת תוקף הביטוחים על פיהם לתקופה נוספת, וזאת משך כל תקופת ביצוע העבודות או משך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעיף 1 שלעיל.

11. המועצה רשאית לבדוק את אישור הביטוח ועל הקבלן להמציא אישור ביטוח מעודכן כפי הנדרש

על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבות הקבלן על פי הסכם זה. אין בבדיקת אישורי הביטוח (או אי בדיקתם) כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה על פי דין. מוסכם כי קביעת

חתימת המציע: _______________________

עמוד 52 מתוך 77

הביטוחים, טיב הביטוחים וגבולות האחריות הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן והקבלן מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המועצה או מי מטעם המועצה בקשר לביטוחים.

12. בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למועצה, על ביטול/שינוי לרעה בביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן

לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים מעודכן לפני מועד הביטול או השינוי כאמור. תשלום דמי ביטוח ונשיאה בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים כאמור לעיל הינם באחריות הקבלן.

13. מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת

חברות הביטוח, בהתאם להנחיות חוזר הפיקוח ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון ואין בהמצאת אישורי הביטוח חתומים כאמור, כדי לגרוע מחובת הקבלן לקיים את כל האמור בנספח הביטוח. כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, המועצה תהיה זכאית להחליף את אישורי הביטוח באישורי ביטוח בנוסח חלופי, אך מוסכם כי אין באמור כדי להוסיף מעבר לדרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח.

14. הפר הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו, את הוראות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את

זכויות המועצה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי המועצה, כספיות או אחרות. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או כדי לסכן חיי אדם.

15. הקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות תנאים להקלת הסיכון), לא לעשות כל מעשה

שיש בו להשפיע לרעה על תוקף והיקף הביטוחים, להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם ולדאוג שתהיינה תקפות למשך כל תקופת ההתקשרות וכקבוע בהסכם זה. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה על פי ביטוחי הקבלן, ובכלל זה להודיע בכתב, למועצה ולמבטח, תוך זמן סביר עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על-פי ביטוחי הקבלן.

16. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או

משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו בכל ביטוח רכוש נוסף/משלים כאמור יכלול הקבלן סעיף וויתור המבטח על זכות תחלוף בנוסח כמפורט בנספח זה.

17. הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח

להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתו, על שם המועצה. כל הזכויות וחובות על פי הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המועצה. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על שלושים ימים, או שהקבלן הפך לחדל פירעון, או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות, או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה.

18. על הקבלן לגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהלי הקבלן עובדיו וקבלני משנה של

הקבלן.

19. אם יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא

כתנאי לתחילת העסקתם כי הם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

20. הקבלן מתחייב כי הוא והבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת

נזק ו/או אובדן מכל סוג בקשר עם ביצוע העבודות וימלאו אחר כל הוראות חוק/דין רלוונטיים לעבודות. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו ועליו לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר הוראות החוק לביטוח לאומי כאמור.

21. הוראות נספח הביטוח על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה, או

כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן, ואשר לא היו קיימות כלפיו אלמלא נערך הביטוח, כלפי המועצה וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המועצה) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

22. הפרה של נספח זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 53 מתוך 77

נספח ג׳1 – אישור קיום ביטוח עבודות

תאריך הנפקת

אישור קיום ביטוחים- ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה האישור (_____)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש גורמים נוספים הקשורים המבוטח/ מען הנכס מעמד מבקש האישור למבקש האישור וייחשבו המועמד לביטוח** המבוטח או האישור* המועמד

הראשי* כמבקש האישור*

לביטוח** /

כתובת

ביצוע

העבודות*

שם: שם: ____________

מועצה שם: המועצה הכלכלית ו/או קבלנים עבודות מזמין עבודות

מקומית לפיתוח מיתר בע''מ ו/או תאגידים ו/או קבלני משנה וכן המפקח איטום מיתר עירוניים של המועצה ו/או יחידות והמנהל למעט בגין אחריותם גגות סמך של המועצה ו/או גופים המקצועית במוסדות

קשורים למועצה ו/או גורמים חינוך

מממנים וציבור

במועצה

ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. המקומית

מיתר

מען : מען מען

כיסויים

פרקי מספר נוסח תאריך תאריך גבול אחריות לכלל פעילות השת מ כיסויים נוספים הפוליסה הפוליסה ומהדורת תחילה סיום המבוטח/ תתפו ט בתוקף וביטול חלוקה לפי *** פוליסה (ניתן להזין (ניתן סכום ביטוח/שווי העבודה עצמי ב חריגים**** גבולות *** תאריך להזין לתקופה למקרה (אתין ע

רטרואקטיב תאריך חוב

סאכחורמיויתביאטווח י) רטרוא לההצי

קטיבי) ג

או הרחבות נתון

זה)

כל ביט ₪ 309 - ויתור על

הסיכונים תחלוף לטובת

עבודות מבקש האישור,

קבלניות למעט בגין מי

שגרם לנזק בזדון

הרחבות

313 - כיסוי בגין

לדוגמה

נזקי טבע

(ניתן לפרט

314 - כיסוי בגין

בהתאם פריצה ושוד

לפרקי 316 - כיסוי

הפוליסה): רעידת אדמה

רכוש סמוך %10 משווי %10 משווי ₪ 318 - מבוטח

ורכוש עליו העבודה העבודה נוסף-מבקש

עובדים האישור

רכוש %10 משווי %10 משווי ₪ 324 - מוטב

בהעברה העבודה העבודה לתגמולי הביטוח-

פינוי הריסות %10 משווי %10 משווי ₪ מבקש האישור העבודה העבודה 328 - ראשוניות

הוצאות %10 משווי %10 משווי ₪ 334 - תקופת

תכנון העבודה העבודה תחזוקה (12

מדידה, חודשים) במסגרת

פיקוח פוליסת עבודות

והשגחה של קבלניות

אדריכלים, 345 -הרחבה

מהנדסים, לנזק בגין פרעות

יועצים ושביתות

ומומחים

אחרים

ציוד קל, %10 משווי %10 משווי ₪

מתקנים, העבודה העבודה

חתימת המציע: _______________________

עמוד 54 מתוך 77

מבני עזר

ותכולתם,

תבניות

ופיגומים

נזק עקיף %10 משווי %10 משווי ₪

מתכנון לקוי, העבודה העבודה

עבודה לקויה

וחומרים

לקויים

נזק ישיר 500,000 500,000 ₪

(תכנון לקוי,

עבודה לקויה

וחומרים

לקויים)

הוצאות %10 משווי %10 משווי ₪

משינויים העבודה העבודה

ותוספות

שיידרשו על

ידי רשויות

צד ג' 4,000,000 4,000,000 ₪ 302 - אחריות

צולבת

304 - הרחב

נזק ישיר מלוא גבול אחריות ₪ שיפוי בגין מעשי

מפגיעה ומחדלי המבוטח

במתקנים 309 - ויתור על

וכבלים תת תחלוף לטובת

קרקעיים מבקש האישור,

חבות בגין מלוא גבול אחריות ₪ למעט בגין מי

נזק גוף שגרם לנזק בזדון

הנובע 312 - כיסוי בגין

משימוש נזק משימוש בכלי

בכלי רכב צמ"ה

מנועי שאינו 315 - כיסוי

חייב בביטוח לתביעות מל"ל

חובה 318 -מבוטח

החריג בדבר מלוא גבול אחריות ₪ נוסף- מבקש

תביעות האישור

תחלוף של 322 - מבקש

המוסד האישור מוגדר

לביטוח כצד ג' בפרק זה

לאומי 328 – ראשוניות

מבוטל 329 - רכוש

מבקש האישור

ייחשב כצד ג'

(למעט נזק שנגרם

לרכוש מבוטח או

שהיה יכול להיות

מבוטח במסגרת

פרק הרכוש)

334 - תקופת

תחזוקה (12

חודשים) במסגרת

פוליסת עבודות

קבלניות

340 - הרחבת

רעידות והחלשת

משען

341 - הרחבת נזק

עקיף עקב פגיעה

במתקנים וכבלים

תת קרקעיים

אחריות 20,000,000 20,000,000 ₪ 309 - ויתור על מעבידים תחלוף לטובת

מבקש האישור,

למעט בגין מי

שגרם לנזק בזדון

חתימת המציע: _______________________

עמוד 55 מתוך 77

-318 מבוטח

נוסף- מבקש

האישור

328 ראשוניות

334 - תקופת

תחזוקה (12

חודשים) במסגרת

פוליסת עבודות

קבלניות

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

062 - עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)

ביטול שינוי הפוליסה*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול

חתימת האישור:

המבטח:

חתימת המציע: _______________________

עמוד 56 מתוך 77

נספח ג׳2 – אישור ביטוחי קבלן

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור

:__________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור מבקש האישור גורמים נוספים הקשורים המבוטח אופי מעמד מבקש למבקש האישור וייחשבו העסקה האישור

כמבקש האישור

שם: מועצה מקומית שם: המועצה הכלכלית לפיתוח שם: עבודות מיתר מיתר בע''מ ו/או תאגידים איטום גגות מזמין עבודות עירוניים של המועצה ו/או במוסדות ומוצרים

יחידות סמך של המועצה ו/או חינוך

גופים קשורים למועצה ו/או וציבור

גורמים מממנים במועצה

המקומית

ח.פ: ח.פ. ת.ז./ח.פ. מיתר

מען: מען: מען

סוג מספר נוסח תאריך תאריך גבול אחריות לכלל השתתפות מ כיסויים נוספים הביטוח הפוליסה ומהדורת תחילה סיום /פעילות המבוטח עצמית (אין ט בתוקף וביטול חובה להציג ב

חלוקה הפוליסה סכום ביטוח/שווי חריגים

נתון זה ע

לפי העבודה

גבולות לתקופה למקרה

אחריות

או סכומי

ביטוח

אחריות תאריך 1,000,000 1,000,000 ₪ 301 - אובדן מקצועית רטר׳ מסמכים

לא

משולב 302 - אחריות צולבת

יאוחר

מוצר ממועד (למעט בגין אחריותו

חתימת המקצועית של

הסכם (מבקש האישור

או

304 - הרחב שיפוי

תחילת

עבודות בגין מעשי

לפי ומחדלי/פעילות

המוקדם המבוטח

309 - ויתור על

תחלוף לטובת מבקש

האישור, למעט בגין

מי שגרם לנזק בזדון

321 - מבוטח נוסף

בגין מעשי או מחדלי

המבוטח

325 – מרמה ואי

יושר עובדים.

327 - עיכוב/שיהוי

עקב מקרה ביטוח

328 - ראשוניות

332 - תקופת גילוי –

6 חודשים

אחריות ביט תאריך 1,000,000 1,000,000 ₪ 302 – אחריות המוצר רטר׳ צולבת

לא

משולב 304 - הרחב שיפוי

יאוחר

מקצועית ממועד בגין מוצרי /פעילות

תחילת המבוטח

עבודות 309 - ויתור על

תחלוף לטובת מבקש

האישור, למעט בגין

מי שגרם לנזק בזדון

321 - מבוטח נוסף

בגין מעשי ומחדלי

המבוטח

328 – ראשוניות

חתימת המציע: _______________________

עמוד 57 מתוך 77

332 – תקופת גילוי

(12 חודשים)

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג *(לצד הקוד ברשימה הסגורה

062 - עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול .

חתימת האישור

המבטח:

חתימת המציע: _______________________

עמוד 58 מתוך 77

נספח ד' למסמך 4

נספח הוראות בטיחות

1. נספח בטיחות זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המועצה המקומית מיתר (להלן: "המזמין")

לבין הקבלן, ומחייב את הקבלן, עובדיו, מנהליו, קבלני המשנה מטעמו (ככל שיאושרו) וכל גורם הפועל מטעמו.

2. הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות כל דין, לרבות:

• פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל–.1970 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד–.1954

• תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז–.2007 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח–.1988 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט–.1999 • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז–.1997

3. חל איסור להעסיק נוער.

4. הקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לבטיחות עובדיו, עובדיהם של קבלני המשנה מטעמו, מבקרים,

משתמשי המבנה, תלמידים, עובדי המוסד, הציבור וכל אדם העלול להיפגע כתוצאה מעבודותיו.

5. אין בפיקוח, בהערות, בהנחיות או באישורים שיינתנו על ידי המועצה, מנהל הפרויקט, מפקח,

ממונה בטיחות או כל גורם אחר מטעם המזמין כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע העבודה בבטיחות מלאה.

6. המזמין יהיה רשאי להורות על הפסקת עבודה באופן מיידי בכל מקרה בו יימצא מפגע בטיחותי או

חשש לפגיעה בחיי אדם, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת העבודה כאמור.

1. אחריות הקבלן וניהול הבטיחות

.1.1 הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר יהיה אחראי על ניהול העבודה ועל הבטיחות באתר.

.1.2 טרם תחילת כל עבודה יבצע הקבלן סקר סיכונים ייעודי לעבודה המתוכננת.

.1.3 סקר הסיכונים יתייחס בין היתר ל: עבודה בגובה, גישה לגג, פתחים בגג, מתקני חשמל, מערכות סולאריות, עבודה עם מבערים, עבודה עם בלוני גז, פעילות תלמידים או קהל בסביבת העבודה, תנאי מזג האויר.

.1.4 הקבלן יוודא כי כל עובדיו מודרכים לגבי הסיכונים הספציפיים באתר טרם תחילת העבודה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 59 מתוך 77

.1.5 לא תחל עבודה לפני שבוצע תדריך בטיחות לעובדים המשתתפים בביצוע העבודה.

2. עבודה במוסדות חינוך

.2.1 לא יורשה להיכנס למוסד חינוכי עובד אשר לגביו לא הוצג אישור תקף ממשטרת ישראל בהתאם לדרישות החוק.

.2.2 הקבלן יחזיק העתקים של האישורים ויציגם למועצה לפי דרישה.

.2.3 הקבלן ימנע כל מגע שאינו נדרש לצורך העבודה בין עובדיו לבין תלמידים.

.2.4 אזור העבודה יופרד באופן מלא מאזורי פעילות התלמידים באמצעות גידור, מחסומים, סרטי סימון, שילוט או כל אמצעי בטיחות מתאים אחר.

.2.5 כאשר העבודה מתבצעת במהלך פעילות המוסד החינוכי, ימנה הקבלן עובד שתפקידו לשמש כמשגיח בטיחות לצורך מניעת כניסת תלמידים לתחום העבודה.

.2.6 הקבלן יוודא כי סולמות, כלי עבודה, חומרי איטום, בלוני גז, מבערים וציוד עבודה אחר לא יישארו ללא השגחה.

.2.7 בתום כל יום עבודה יבצע הקבלן סריקה יסודית של שטח העבודה וסביבתו לצורך איתור ופינוי מפגעים, חומרים, פסולת וציוד.

.2.8 כל תיאומי העבודה, מועדי הביצוע, כניסת עובדים, גישה למבנים, תיאום מול הנהלות מוסדות החינוך וכל נושא תפעולי או בטיחותי הקשור לביצוע העבודה במוסדות החינוך יבוצעו באמצעות הגורם המקצועי המוסמך מטעם המועצה בלבד.

.2.9 חל איסור על הקבלן לתאם באופן עצמאי עבודות מול מנהלי בתי ספר, מנהלי גני ילדים, צוותי חינוך או כל גורם אחר במוסד החינוכי, אלא אם קיבל לכך אישור מפורש מהגורם המוסמך מטעם המועצה.

3. עבודה בגובה

.3.1 כלל העבודות המתבצעות בגובה יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז–,2007 על ידי עובדים בעלי הכשרה ותעודת הסמכה תקפה לתחום העבודה הרלוונטי.

.3.2 הקבלן יוודא כי כל עובד המבצע עבודה בגובה מחזיק באישור רפואי תקף ובתעודת הדרכה בתוקף בהתאם לדרישות הדין.

.3.3 לא יורשה עובד לבצע עבודה בגובה ללא ציוד מגן אישי מתאים, תקין ובדוק.

.3.4 טרם תחילת העבודה יוודא הקבלן כי קיימים אמצעי הגנה מפני נפילה בהתאם לאופי העבודה,

ובכלל זה: מעקות תקניים, קווי חיים, נקודות עיגון מאושרות, מערכות בלימה/מניעת נפילה.

חתימת המציע: _______________________

עמוד 60 מתוך 77